Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А76-44270/2020

17 ноября 2022 г.

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Первых Н.А., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Рыжковым В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Нарова»,  ОГРН 1154501007176, г. Челябинск к акционерному обществу  «Автомобильный завод «Урал», ОГРН 1027400870826, г. Миасс, о взыскании  8 488 032 руб. 41 коп.  

встречному иску акционерного общества «Автомобильный завод «Урал»,  ОГРН 1027400870826, г. Миасс к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Нарова», ОГРН 1154501007176, г. Челябинск, о  взыскании 9 311 637 руб. 03 коп.,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Альфа Строй»,  ОГРН 1177456096542, г. Миасс, общество с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Урал», ОГРН 1127415002329, г. Миасс, общество с  ограниченной ответственностью «Квант», ОГРН 1165658052339, г. Орск  

Руководствуясь ст. 110, 178 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Автомобильный завод «Урал» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Нарова» неустойку по день вынесения решения в сумме 19 687 519 руб. 62 коп.,  продолжить взыскание неустойки с 18.11.2022 от суммы задолженности  7 859 289 руб. 27 коп. исходя из 0,5% за каждый день просрочки до момента  фактического исполнения обязательств.  

Дополнительное решение может быть обжаловано в течение месяца после  его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Судья Н.А. Первых