9_2381505  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-13437/2016  16.03.2017 г.  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи О.В. Епифановой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «Мостоотряд-97» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>, место нахождения: 664043, 

<

...>  берег Каи, 95) к обществу с ограниченной ответственностью «ТАВГАС»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 

<

...>) о взыскании неустойки 224 248 руб. 40 коп. и  60 000 руб. – судебных расходов,  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

заявленные требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТАВГАС» в пользу  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мостоотряд-97»  неустойку в размере 223884 руб. 68 коп., а также судебные расходы: по уплате  государственной пошлины 7472 руб. 65 коп., на оплату услуг представителя 30 000 руб.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Мостоотряд-97» из федерального бюджета государственную пошлину в размере  

1 693 руб. 

 Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.  

Судья О.В. Епифанова