3775/2023-434373(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-119733/2022

29 сентября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2023 года.  Полный текст решения изготовлен 29 сентября 2023 года.  

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Яценко О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  

истец: общество с ограниченной ответственностью "Галика-СКД" (адрес: 144011,  

<

...>, этаж 2, кабинет 202,  ОГРН: 

<

***>)  

ответчик: Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"  (адрес: 194100, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>)  

третье лицо: публичное акционерное общество "Совкомбанк" 

о признании недействительным одностороннего отказа от договора  

при участии - от истца: не явился (извещен) - от ответчика: ФИО2 (доверенность от 01.01.2023) 

- от третьего лица: ФИО3 (доверенность от 01.10.2021)  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Галика-СКД" (далее – ООО "Галика- СКД") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области с иском к Санкт-Петербургскому открытому акционерному обществу "Красный  Октябрь" (далее – СПб ОАО "Красный Октябрь") о признании недействительным  одностороннего отказа от договора от 16.09.2021 № GA-SKD-21122-REI-DDP-KRO  (далее - Договор), выраженного в уведомлении от 21.10.2022 № 1727-789/13148 о  расторжении Договора.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное  общество "Совкомбанк".  

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен  надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

Ответчик возражает против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в  отзыве на иск.  

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие истца. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле,  суд установил следующее.  

В соответствии с условиями Договора ООО "Галика-СКД" (продавец) обязалось в  срок не позднее 20.07.2022 (при условии осуществления авансового платежа согласно  пунктам 2.4, 3.3 и 3.4 Договора) передать в собственность СПб ОАО "Красный  Октябрь" (покупатель) товар, указанный в спецификации (приложение № 1 к Договору).  

Согласно статье 523 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК  РФ) односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично)  или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения  договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450) (пункт 1). Нарушение  договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:  

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть  устранены в приемлемый для покупателя срок;  

неоднократного нарушения сроков поставки товаров (пункт 2).  

В соответствии со статьей 450.1 ГК РФ предоставленное Гражданским кодексом  Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором  право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может  быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об  отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения  данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской  Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1). В  случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или  частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или  измененным (пункт 2).  

Поскольку в установленный срок товар продавцом покупателю передан не был,  ответчик правомерно направил истцу уведомление от 21.10.2022 № 1727-788/13147 об  отказе от исполнения Договора, в связи с чем последний считается расторгнутым.  

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска следует отказать.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

В иске отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.  

Судья Яценко О.В.