Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-38457/2020

г. Челябинск

25 января 2021 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Тиунова Т.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению акционерного общества «Уральская теплосетевая  компания» (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью специализированный застройщик финансово- строительная компания «Западный луч» (ОГРН 

<

***>), о  взыскании неустойки в размере 340 000 рублей,  

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: ФИО2, действующей на основании доверенности от  06.08.2019, личность удостоверена по паспорту;  

от ответчика: ФИО3, действующей на основании доверенности   № 1 от 27.03.2020, личность удостоверена по паспорту;  

руководствуясь ст. ст. 49, 150, 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

Принять отказ акционерного общества «Уральская теплосетевая  компания» (ОГРН 

<

***>) от исковых требований к обществу с  ограниченной ответственностью специализированный застройщик  финансово-строительная компания «Западный луч» (ОГРН 

<

***>),  в части взыскания основного долга в размере 4 000 000 руб. 00 коп.  

Производство по делу № А76-38457/2020 в указанной части  прекратить.  

Исковые требования акционерного общества «Уральская теплосетевая  компания» (ОГРН 

<

***>), удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  специализированный застройщик финансово-строительная компания  «Западный луч» (ОГРН 

<

***>), в пользу акционерного общества  «Уральская теплосетевая компания» (ОГРН 

<

***>), неустойку за  период с 06.08.2020 по 12.10.2020 в размере 340 000 руб.; в возмещение  расходов по оплате государственной пошлины 43 350 руб. 00 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  специализированный застройщик финансово-строительная компания  «Западный луч» (ОГРН 

<

***>), в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 1 350 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Т.В. Тиунова