АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная  ул., д. 8, г. Кемерово, 650000,

тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05

e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-26591/2020

город Кемерово

23 декабря  2020 года

Резолютивная часть оглашена 17 декабря 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 декабря 2020 года.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,

при ведении протокола с использованием аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Джой Глобал», Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный район, п.Калачево (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс», г. Междуреченск (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании 23 893 844,91 руб. долга, 1652326,42 руб. неустойки по договору на выполнение работ по ремонту № 820 ЮК/18 

при участии 

от ООО «Джой Глобал» - ФИО2, доверенность от 26.10.2020;

от ПАО  «Южный Кузбасс» – ФИО3, доверенность от 21.07.2020;

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «Джой Глобал», п.Калачево (далее -ООО «Джой Глобал», истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс», г. Междуреченск (далее - ПАО   УК «Южный Кузбасс», ответчик) о взыскании 23 893 844, 91 долга, 1 652 326,42 руб. неустойки.

Требование мотивировано отсутствием оплаты работ, выполненных истцом по договору от 13.04.2018 №820 ЮК/18, что явилось основание для начисления неустойки. Иск основан на положениях статей 309,310,314,781 Гражданского кодекса  Российской Федерации.

В ранее представленном отзыве ПАО «Южный Кузбасс», ссылаясь пункт 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, указал на ограничение начисления неустойки по 05.04.2020.  

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

По условиям пункта 1.1.  договора от 13.04.2018 №820 ЮК/18 между ООО «Джой Глобал» (подрядчик) и ПАО УК «Южный Кузбасс» (заказчик), подрядчик обязался по письменной заявке выполнить работы по ремонту и/или модернизации горно-шахтного оборудования, его отдельных деталей и узлов.

Согласно  пункту 1.2 договора наименование, состав, объем и стоимость работ определяются сторонами в спецификациях.

В рамках указанного Договора№820ЮК/18 Стороны заключили Спецификацию № 2 от 21.06.2018 года и Дополнительное соглашение № 1 от 28.08.2018 года к Спецификации № 2 от 21.06.2018 года на выполнение Работ по восстановительному ремонту компонентов очистного комбайна 4LS20LWS769.

Согласно п. 5.4. Договора №820ЮК/18, если иное не предусмотрено Спецификацией, срок оплаты выполненных Работ составляет 30 календарных дней с даты приемки результата выполненных Работ и выставления счета-фактуры.

Пунктом 2.4 спецификации №2 и дополнительного соглашения №1 стороны установили следующий порядок оплаты:

1этап — оплата, которая составит 319 000,00 долларов США + НДС 57420,00 долларов США в течение 15 календарных дней с даты уведомления о готовности горно-шахтного оборудования после ремонта. Сумма оплачивается Заказчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

2этап - сумму в размере 259 416,67 долларов США + НДС 46 695,00 долларов США + стоимость работ 4 218 500,00 руб. (в том числе НДС) в течение 60 календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ и выставления счета-фактуры. Сумма на запасные части оплачивается Заказчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета-фактуры.

3этап - оплата за дополнительные запасные части, которая составит 60 000,00 долларов США + НДС 10 800,00 долларов США. Оплачивается в течение 15 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ и отгрузки ГШО после ремонта. Сумма оплачивается Заказчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета-фактуры.

4этап - оплата комплекта дополнительных запасных частей в размере 39326,05 долларов США + НДС 7 078,61 долларов США + стоимость дополнительных работ в размере 1 421 310,00 руб. (в том числе НДС). Сумма оплачивается в течение 60 календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ, отгрузки ГШО из ремонта и выставления счета-фактуры. Сумма на запасные части оплачивается Заказчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета-фактуры.

В связи с тем, что выполненные по спецификации №2 и дополнительному соглашению №1 заказчиком в установленные сроки не были оплачены,  подрядчик направил претензию исх. от 28.11.2019 №742/2019.

Неисполнение обязательств ПАО «Южный Кузбасс» послужило ООО «Джой Глобал» основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из статьи 711 ГК РФ следует, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Работы, предусмотренные договором, подрядчиком выполнены и приняты заказчиком по акту от 08.10.2018 №9406822992 на сумму 58 923 947,77 руб.

Срок оплаты работ по вышеуказанным актам наступил, однако доказательства оплаты  долга за выполненные истцом работы в полном объеме ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено, задолженность на момент рассмотрения спора составила 23 893 844,91 руб.

С учетом вышеизложенного, исковые требования в части  взыскания с ответчика суммы долга в размере 23 893 844,91 руб. судом признаны обоснованными, документально подтвержденными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Также истцом на  основании п. 6.2. договора (в редакции протокола разногласий)  заявлена к взысканию  неустойка в сумме 1 652 326,42 руб.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В пункте 6.2 договора предусмотрено, что в случае несвоевременной оплаты за выполненные работы по настоящему договору заказчик обязуется уплатить подрядчику неустойку в размере 0,01% от суммы просроченной в оплате задолженности, но не более 3% от стоимости работ по спецификации.

Согласно представленному истцом расчету, неустойка начислена за период с 24.10.2018 по 05.04.2020 и составила 1 652 326,42 руб.

Расчет судом проверен, признан судом арифметически верным, сумма неустойки не превышает ограничение, установленное пунктом 6.2 договора (3% от стоимости работ по спецификации).

Ответчик просил отказать в удовлетворении неустойки, поскольку на ответчика в указанный период распространялось действие статьи 9.1 Закона о банкротстве.

Учитывая, что истцом, согласно измененным требованиям, неустойка начислена и предъявлена к взысканию за период до 05.04.2020 (включительно), указанный довод ответчика судом не рассматривается.

При указанных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению судом в заявленном размере с отнесением на ответчика судебных расходов по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Джой Глобал» 23 893 844,91 руб. долга, 1652326,42 руб. неустойки, 150731 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего 25 696 902,33 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                                 Л.В. Беляева