Арбитражный суд Мурманской области улица Академика Книповича, дом 20, 

<

...>, www.murmansk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о продлении срока проведения экспертизы и привлечении к участию в деле в качестве третьего лица

г. Мурманск «14» января 2026 года Дело № А42-10332/2023

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Новиковой О.О., при ведении протокола секретарем судебного заседания Костиной К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство эксперта о продлении срока проведения экспертизы по делу по исковому заявлению федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (191028, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Литейный, пер. Соляной, д. 9, литера А, пом. 57-Н, 58-Н, 59-Н, 60-Н, 61-Н, 62-Н, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири» (660001, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭл Констракшн» (197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, пр-кт. Испытателей, д. 39, литера А, пом. № С-3-9К, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 4 971 701 131 руб. 56 коп.,

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири» (660001, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (191028, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Литейный, пер. Соляной, д. 9, литера А, пом. 57-Н, 58-Н, 59 Н, 60-Н, 61-Н, 62-Н, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 135 393 626 руб. 07 коп., при участии в судебном заседании представителей:

истца (с использованием системы вэб-конференции) – ФИО1 по доверенности № 42-362Д от 31.10.2025, диплом, паспорт;

ответчика (с использованием системы вэб-конференции) – ФИО2 по доверенности от 25.09.2023 г., диплом, паспорт,

третьего лица – не явился, извещен,

установил:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (далее – истец, ФГУП «ГУСС») обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири» (далее – ответчик, ООО «ЕРСМ Сибири», Общество) о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 2 645 736 488 руб. 88 коп., неустойки за нарушение срока окончания проектно-изыскательских работ в сумме 545 583 150 руб. 83 коп., неустойки за пользование коммерческим кредитом в сумме 1 737 785 214 руб. 79 коп. и задолженности за оказанные генподрядные услуги в сумме 42 496 277 руб. 06 коп.

19.12.2023 общество с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири» представило в суд встречное исковое заявление о взыскании с федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» задолженности по оплате фактически выполненных по договору № 2020/1562/433 от 18.08.2020 работ в сумме 135 393 626 руб. 07 коп.

Определением от 06.02.2024 судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено: общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭл Констракшн».

Определением суда от 19.02.2025 производство по настоящему делу было приостановлено в связи с назначением экспертизы, поручив ее проведение эксперту общества с ограниченной ответственностью «ЭтуальСтройПроект» (далее – ООО «ЭтуальСтройПроект») ФИО3.

02.09.2025 срок проведения строительно-технической экспертизы, представления заключения эксперта в суд продлен до 30.11.2025.

11.12.2025 в суд поступило ходатайство «ЭтуальСтройПроект» о продлении срока проведения экспертизы до 30.03.2026, в обоснование которого экспертом указано на отсутствие до настоящего времени согласования органами власти разрешения доступа эксперта к объекту исследования.

Поскольку строительно-техническая экспертиза до настоящего времени не проведена и экспертное заключение не представлено, суд с учетом мнения представителей сторон считает необходимым продлить срок проведения экспертизы.

Кроме того, 30.12.2025 от ответчика в суд поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего ООО «ЕРСМ Сибири» ФИО4, обоснованное тем, что определением Арбитражного суда Красноярского края от 20.10.2025 по делу № А33-7009/2025 в отношении Общества введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждено указанное лицо.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», поскольку рассмотрение в ходе наблюдения исков имущественного характера, истцом или ответчиком по которым является должник, может иметь значение для дела о банкротстве, рассматривающий его суд по своей инициативе или по ходатайству временного управляющего либо должника привлекает временного управляющего к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на

стороне должника (статья 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым привлечь к участию в деле временного управляющего ООО «ЕРСМ Сибири» ФИО4.

Руководствуясь статьями 51, 158, 159, 184, 185 АПК РФ, Арбитражный суд Мурманской области

определил:

1. Продлить срок проведения строительно-технической экспертизы и представления заключения эксперта в Арбитражный суд Мурманской области до 30 марта 2026 года.

2. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) ФИО4 (адрес для корреспонденции: 115088, г. Москва, а/я 126).

Истцу и ответчику направить в адрес третьего лица копии иска и встречного иска.

Третьему лицу выразить позицию по делу.

3. Вся информация о движении дела может быть получена на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу: http://murmansk.arbitr.ru, в информационных киосках, расположенных в здании суда, а также по телефонам: секретаря судебного заседания 44-51-13 (227), помощника судьи 44-30-87 (135)

Судья О.О. Новикова