АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А48-410/2022

г. Орел

07 июня 2022 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Родиной Г.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ветровой А.Н.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального казенного  учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское  шоссе, д. 27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872) к обществу с ограниченной  ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул.  Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) о взыскании пени за  период с 01.10.2021 по 25.10.2021 в сумме 195 366,31 руб.,  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2,  ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) к муниципальному казённому учреждению  "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (г. Орел, Наугорское ш., д.27а,  ИНН 5701000872, ОГРН 1025700833454) 2) муниципальному образованию «Город Орел»  в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства  администрации города Орла (ОГРН 1165749051368, ИНН 5753064330, г. Орел, ул.  Пролетарская гора, 1) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  оплате выполненных работ по муниципальному контракту № 75 от 27.08.2021 за период с  16.11.2021 по 26.11.2021 о взыскании 713 384,04 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования Муниципального казенного учреждения  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.  27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872) к обществу с ограниченной  ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул.  Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) о взыскании пени за  период с 01.10.2021 по 25.01.20221 в сумме 660 656,27 руб., оставить без удовлетворения.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2,  

ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) к 1) Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.  27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872); 2) Муниципальному образованию «Город  Орел» в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства  администрации города Орла (ОГРН 1165749051368, ИНН 5753064330, г. Орел, ул.  Пролетарская гора, 1) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  оплате выполненных работ по муниципальному контракту № 75 от 27.08.2021 за период с  16.11.2021 по 26.11.2021 о взыскании 116 890,95 руб. (с учетом уточнения иска),  удовлетворить частично.  

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным  хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27А ОГРН 1025700833454, ИНН  5701000872), а при недостаточности денежных средств с Муниципального  образования «Город Орел» в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и  благоустройства администрации города Орла (ОГРН 1165749051368, ИНН 5753064330, г.  Орел, ул. Пролетарская гора, 1)) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2,  ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) неустойку в размере 79 698,37 руб. за период с  16.11.2021 по 26.11.2021 и расходы по госпошлине в сумме 3 073,00 руб.  

В остальной части заявленных встречных исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525,  Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645,  ОГРН 1155749010196) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную  пошлину в размере 12 761,00 руб., перечисленную по платежному поручению № 182 от  03 марта 2022 года.  

Выдать справку. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской  области в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Г.Н. Родина