900001090_15387224 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-160523/16-96-1432

г. Москва

09 марта 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С. при ведении  протокола секретарем судебного заседания Пятковым В.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску по иску федерального казенного учреждения  «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 1127746756631; ИНН 7702798320; место  нахождения: 129110, город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3) к федеральному  государственному унитарному предприятию «Спецстройтехнологии» при Федеральном  агентстве специального строительства» (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место  нахождения: 676470, Амурская область, поселок Углегорск, тер. Военный городок №  10) о взыскании 13 317 358,30 рублей неустойки по государственному контракту от  14.06.2013 № 873-КИ111/13/200,  

по встречному иску федерального государственного унитарного предприятия  «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства»  (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место нахождения: 676470, Амурская  область, поселок Углегорск, тер. Военный городок № 10) к федеральному казенному  учреждению «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 1127746756631; ИНН  7702798320; место нахождения: 129110, город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3) о  взыскании 13 317 358,30 рублей неустойки по государственному контракту от  14.06.2013 № 873-КИ111/13/200,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора: Государственная корпорация «Роскосмос»,  

В судебное заседание явились: 

от истца: Смирнов В.В., по доверенности от 10.01.2017; Кретов И.М., по  доверенности от 10.01.2017; Орешин О.В., по доверенности от 18.01.2016; Садовникова  В.Я., по доверенности от 10.01.2017;  

от ответчика: Саранчова О.И., по доверенности от 23.12.2016; 

от третьего лица: Мешалкин А.А., по доверенности от 02.12.2016  

РЕШИЛ:

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства»  (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место нахождения: 676470, Амурская  область, поселок Углегорск, тер. Военный городок № 10) в пользу федерального  казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 1127746756631;  ИНН 7702798320; место нахождения: 129110, город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3)  неустойку в сумме 6658679 руб. 15 коп.  

В остальной части иска отказать. В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  

«Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства»  (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место нахождения: 676470, Амурская  область, поселок Углегорск, тер. Военный городок № 10) в доход федерального  бюджета 44793 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома  «Восточный» (ОГРН 1127746756631; ИНН 7702798320; место нахождения: 129110,  город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3) в доход федерального бюджета 44793 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья П. С. Гутник