1161/2022-283626(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024  

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-15945/2021

г. Оренбург

02 августа 2022 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Лазебная Г.Н., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Никитенко Е.А., рассмотрел в открытом судебном  разбирательстве дело по исковому заявлению  

Управления градообразования и капитального строительства  города Бузулука, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  Оренбургская область, г.Бузулук,  

к обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Оренбургская область,  г.Бузулук,  

о взыскании 14542 руб. 76 коп. неустойки по муниципальному  контракту № 08535000003200020850001 от 24.04.2020 за нарушение  срока выполнения работ с 02.09.2020 по 15.09.2020.  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования Управления градообразования и  капитального строительства города Бузулука удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «МегаСтрой» в пользу Управления градообразования и капитального  строительства города Бузулука 11 426 руб. 45 коп. неустойки по  муниципальному контракту № 08535000003200020850001 от  24.04.2020 за нарушение срока выполнения работ с 05.09.2020 по  15.09.2020. В удовлетворении остальной части исковых требований  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «МегаСтрой» в доход федерального бюджета 1 571 руб.  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать взыскателю по его ходатайству и  налоговому органу в порядке, установленном статьями 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий месяц со дня его принятия через  Арбитражный суд Оренбургской области.  

Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья Г.Н. Лазебная 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 12.01.2022 7:16:21

 Кому выдана Лазебная Галина Николаевна