РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Дело № А40-203677/23-40-2283

г. Москва

17 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2024г.

Полный текст решения изготовлен 17 июня 2024г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Селивестрова А.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ермаковой В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Новосибирский электровозоремонтный завод" (630037, Новосибирская обл., Новосибирск г., Электровозная ул., дом 2, каб. 231, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 28.02.2017, ИНН 

<

***>) 

к открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" (107174, г. Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер.г., ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 23.09.2003, ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки по договору №3056749 от 31.08.2018г. на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава в размере 36 595 382 руб. 63 коп.

 

при участии: от истца- не явился, извещен,

от ответчика- ФИО1 по дов. от 27.02.2024г.№3-сиб-47/д. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "НЭРЗ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО "РЖД" (далее - ответчик) о взыскании неустойки по договору №3056749 от 31.08.2018г. на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава в размере 39 072 572 руб. 89 коп.

29.01.2024г. от истца поступило ходатайство об уменьшении размера исковых требований в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ в связи с частичным принятием доводов ответчика, в конечной редакции просит взыскать неустойку по договору №3056749 от 31.08.2018г. на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава в размере 36 595 382 руб. 63 коп.

В порядке ст. 49 АПК РФ ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований удовлетворено. 

Истец надлежащим образом уведомленный о месте и времени рассмотрения дела в заседание не явился, в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в его отсутствие.

Представитель ответчика в удовлетворении исковых требованиях просил отказать по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему. Заявил о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя ответчика, исследовав и оценив представленные письменные доказательства, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению частично, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава от 31.08.2018г. N 3056749 (далее - договор), в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчик выполнять работы по ремонту и модернизации локомотивов серии 2ЭС6.

В период 2020-2022гг. истец производил работы по ремонту тягового подвижного состава в соответствии с квартальными спецификациями (п. 2.4 и 2.5 договора) в объеме среднего ремонта. Выполненные истцом работы ответчиком приняты, что подтверждается представленными в материалы дела актами формы ФПУ-26 за период 2020-2022гг.

Согласно п.п. 3.9, 3.10 и 3.14 договора ответчик обязался оплачивать выполненные работы ежемесячно с учетом выплаченного аванса после подписания сторонами акта о выполненных работах формы ФПУ-26/акта сдачи-приемки выполненных дополнительных работ в течение 30-ти календарных дней с даты подписания сторонами акта формы ФПУ-26/акта сдачи-приемки выполненных дополнительных работ и предоставления полного пакета документов (акт формы ФПУ-26/акт сдачи-приемки выполненных дополнительных работ, счет-фактура, счет на оплату) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «НЭРЗ», а в случае нарушения подрядчиком срока предоставления выше обозначенных документов, в течение 90 календарных дней. 

При этом, согласно п. 3.11 договора №3056749 от 31.08.2018г. обязанность заказчика по оплате работ считается исполненной в момент списания денежных средств со счета заказчика (дата списания денежных средств определена в платежных поручениях).

В нарушение принятых на себя обязательств ответчикам в период 2020-2022гг. допущены нарушения сроков оплаты выполненных работ.

В соответствии с п. 9.7 договора в случае несвоевременной оплаты выполненных подрядчиком работ заказчик уплачивает подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

Так истцом за нарушение срок оплаты выполненных работ начислена неустойка за период 2020-2022гг. в размере 39 072 572 руб. 89 коп.

Истцом в порядке соблюдения досудебного урегулирования спора и, в соответствии с п. 13.2 и 13.3 договора, направлена в адрес ответчика претензия №2005 от 10.07.2023г., которая оставлена последним без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с иском в суд. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться нежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Оплата выполненных подрядчиком работ в силу ст. 746 ГК РФ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу ст. 720 ГК РФ сдача-приемка работ осуществляется по акту приемки-сдачи выполненных работ.

Факт надлежащего исполнения обязательств со стороны истца подтверждается представленными в материалы дела актами выполненных работ за 2020г. -2021г. подписанными ответчиком без замечаний и возражений, а именно: №№ 4339 от 09.09.2019, 4342 от 09.09.2019, 4355   от 31.10.2019, 4357 от 31.10.2019, 4535 от 24.10.2018, 4534 от 26.10.2018, 4537 от 30.11.2018, 4541 от 09.11.2018, 4539 от 31.07.2018, 4540 от 13.10.2018, 4538 от 01.08.2020, 4328 от  18.10.2019, 4331 от 18.10.2019, 4536 от 20.05.2018, 4269 от 15.03.2019, 4270 от 15.03.2019, 4271 от 28.03.2019, 4268 от 22.02.2019, 4347 от  16.09.2019, 4349 от 16.09.2019, 4327 от 30.08.2019, 4329 от 30.08.2019, 4289 от 27.12.2019, 4290 от  27.12.2019, 597 от 19.03.2020, 587 от  19.03.2020, 591 от 19.03.2020, 589 от  19.03.2020, 592 от  19.03.2020, 588 от       19.03.2020, 598 от  19.03.2020, 590 от 19.03.2020, 4323 от  30.08.2019, 4325 от  30.08.2019, 4291 от 30.12.2019, 4292 от 30.12.2019, 4194 от  24.12.2020, 4198 от  24.12.2020, 4201 от  24.12.2020, 4196 от  24.12.2020, 4202 от 24.12.2020, 4197 от  24.12.2020, 4195 от  24.12.2020, 4199 от 24.12.2020, 4348 от 30.10.2019, 4350 от  30.10.2019, 4363 от  30.09.2019, 4364 от   30.09.2019, 4287 от 25.12.2019, 4288 от 25.12.2019, 4293 от  30.12.2019, 4266 от  30.12.2019, 4294 от  30.12.2019, 1492 от  19.06.2020, 1488 от 19.06.2020, 1495 от  19.06.2020, 1490 от  19.06.2020, 1493 от  19.06.2020, 1496 от  19.06.2020, 1491 от  19.06.2020, 1489 от  19.06.2020, 4192 от 23.12.2020, 4190 от 23.12.2020, 4205 от 23.12.2020, 4188 от  23.12.2020, 4206 от 23.12.2020, 4189 от  23.12.2020, 4193 от 23.12.2020, 4191 от 23.12.2020, 4267 от 31.03.2019, 4343 от  27.10.2019, 4345 от  27.10.2019, 4320 от  11.10.2019, 4322 от 11.10.2019, 4209 от 24.12.2020, 4207 от 24.12.2020, 4215 от 24.12.2020, 4212 от 24.12.2020, 4208 от 24.12.2020, 4210 от 24.12.2020, 4213 от 24.12.2020, 4218 от 24.12.2020, 4214 от 24.12.2020, 4217 от 24.12.2020, 4222 от 24.12.2020, 4220 от  24.12.2020, 4223 от 24.12.2020, 4219 от 24.12.2020, 4216 от 24.12.2020, 4221 от  24.12.2020, 4281 от 30.12.2020, 4267 от 30.12.2020, 4269 от  30.12.2020, 4271 от 30.12.2020, 4268 от  30.12.2020, 4270 от  30.12.2020, 4272 от 30.12.2020, 4282 от  30.12.2020, 4307 от 25.11.2019, 4308 от 25.11.2019, 4316 от 30.11.2019, 4318 от 30.11.2019, 4272 от 30.11.2019,  4359 от 25.09.2019, 4360 от 25.09.2019, 4305 от 24.11.2019, 4306 от 24.11.2019, 4283 от 18.12.2019, 4284 от 18.12.2019, 4299 от 14.11.2019, 4300 от 14.11.2019, 4361 от 28.09.2019, 4362 от 28.09.2019, 4279 от 11.12.2019, 4280 от 11.12.2019, 4344 от 13.09.2019, 4346 от 13.09.2019, 4319 от 30.11.2019, 4321 от 30.11.2019, 4330 от 31.08.2019, 4332 от 31.08.2019, 4297 от  11.11.2019, 4298 от  11.11.2019, 4301 от  18.11.2019, 4302 от  18.11.2019, 4356 от 21.09.2019, 4358 от 21.09.2019, 4351 от  19.09.2019, 4353 от  19.09.2019, 4295 от  08.11.2019, 4296 от  08.11.2019, 4336 от  08.09.2019, 4337 от 08.09.2019, 4303 от 20.11.2019, 4304 от 20.11.2019, 4340 от  24.10.2019, 4341 от  24.10.2019, 4333 от  19.10.2019, 4334 от 19.10.2019, 4273 от 02.12.2019, 4274 от  02.12.2019, 4285 от 20.12.2019, 4265 от 20.12.2019, 4286 от 20.12.2019, 4264 от 20.12.2019, 4313 от 29.11.2019, 4315 от 29.11.2019, 4365 от 30.09.2019, 4366 от 30.09.2019, 4309 от 27.11.2019, 4310 от 27.11.2019, 4335 от 23.10.2019, 4338 от 23.10.2019, 4277 от 09.12.2019, 4278 от 09.12.2019, 4324 от 13.10.2019, 4326 от 13.10.2019, 4281 от 14.12.2019, 4282 от 14.12.2019, 4311 от 06.10.2019, 4312 от 06.10.2019, 4275 от 06.12.2019, 4276 от 06.12.2019, 4352 от 31.10.2019, 4354 от 31.10.2019, 4314 от 08.10.2019, 4317 от 08.10.2019, 91 от 27.01.2020, 89 от 27.01.2020, 90 от 27.01.2020, 92 от 27.01.2020, 113 от 29.01.2020, 109 от 29.01.2020, 107 от 29.01.2020, 105 от 29.01.2020, 114 от 29.01.2020, 110 от 29.01.2020, 106 от 29.01.2020, 108 от 29.01.2020, 622 от 23.03.2020, 620 от 23.03.2020, 618 от 23.03.2020, 616 от 23.03.2020, 619 от 23.03.2020, 617 от 23.03.2020, 621 от 23.03.2020, 623 от 23.03.2020, 4260 от 29.12.2020, 4256 от 29.12.2020, 4258 от 29.12.2020, 4262 от 29.12.2020, 4257 от  29.12.2020, 4259 от 29.12.2020, 4261 от 29.12.2020, 4263 от 29.12.2020, 4248 от 25.12.2020, 4244 от 25.12.2020, 4246 от 25.12.2020, 4250 от 25.12.2020, 4247 от 25.12.2020, 4249 от 25.12.2020, 4245 от 25.12.2020, 4251 от 25.12.2020, 628 от 23.03.2020, 632 от 23.03.2020, 630 от  23.03.2020, 635 от 23.03.2020, 633 от 23.03.2020, 631 от 23.03.2020, 629 от 23.03.2020, 640 от 23.03.2020, 1776 от 17.07.2020, 1778 от 17.07.2020, 1780 от 17.07.2020, 1782 от 17.07.2020, 1781 от 17.07.2020, 1777 от 17.07.2020, 1779 от 17.07.2020, 1783 от 17.07.2020, 4277 от 30.12.2020, 4279 от 30.12.2020, 4273 от 30.12.2020, 4275 от 30.12.2020, 4276 от 30.12.2020, 4278 от 30.12.2020, 4274 от 30.12.2020, 4238 от 26.12.2020, 4254 от 26.12.2020, 4242 от 26.12.2020, 4240 от 26.12.2020, 4239 от 26.12.2020, 4255 от 26.12.2020, 4241 от 26.12.2020, 4243 от 26.12.2020, 4252 от 26.12.2020, 4234 от 26.12.2020, 4232 от 26.12.2020,  4236 от 26.12.2020, 4237 от 26.12.2020, 4235 от 26.12.2020, 4253 от 26.12.2020, 4233 от 26.12.2020, 4186 от 23.12.2020, 4182 от 23.12.2020, 4184 от 23.12.2020, 4203 от 23.12.2020, 4185 от 23.12.2020, 4204 от 23.12.2020, 4183 от 23.12.2020, 4187 от 23.12.2020, 4230 от 25.12.2020, 4228 от 25.12.2020, 4224 от 25.12.2020, 4226 от 25.12.2020, 4227 от 25.12.2020,  4229 от 25.12.2020, 4225 от 25.12.2020, 4231 от 25.12.2020, 4539 от 07.05.2020, 4540 от 07.05.2020, 4527 от 31.08.2020,4541от 29.01.2020, 4543 от 29.01.2020, 4538 от 10 05.2020, 4542 от 29.01.2020, 4531от 27.01.2020, 4526 от 08.04.2020, 4534 от 30.06.2020, 4530 от 27.01.2020, 4544 от 14.06.2020,4535 от 30.06.2020. 4373 от 18.07.2019,4375 от 07.07.201, 4374от 18.07.201, 858 от 30.04 2021, 859 от 30.04 2021, 860 от 30.04.2021, 857 от 30.04.2021, 4529 от 24.01.2020, 4528 от 24.01.2020, 4536 от 13.04.2020, 4533 от 30.06.2020, 4537 от 13 04 2020, 4532 от 30.06.2020, 4377от 04.06.2019, 4376 от 04.06.2019, 4546 от 24.05.2021, 4545 от 24.05.2021, 1042 от 27.05.2021, 4597 от 15.12.2020, 4599 от 30.11.2020, 4604 от 26.12.2020, 4600 от 30.11.2020,4603 от 26.12.2020, 4598 от 15.12.2020, 459 от 31.10.2020, 4595 от 19.11.2020, 4592 от 31.10.2020, 4588 от 24.10.2020, 4596 от 19.11.2020, 4589 от 18 09.2020, 4583 от 23.09.2020, 4584 от 23.09.2020, 4594 от 27.08.2020, 4587 от 24.10.2020, 4590 от 18.09.2020, 4601 от 30.07.2020, 4593 от 27.08.2020, 4585 от 20.08 2020, 4602 от 30.07.2020, 4586 от 20.08.2020,4558 от 20.08.2020, 4580 26.12.2020, 4557от 20.08.2020, 4560 от 26 12.2020, 4559 от 26.12.2020, 4581 от 22.07.2020, 4582 от 22.07.2020,4579 от 26.12.2020, 4566 от 15.12.2020, 4565 от 15.12.2020, 4571 от 31.10.2020, 4569 от 19.11.2020, 4550 от 19.11.2020, 4572 от 31.10.2020, 4563 от 15.12.2020, 4549 от 19.11.2020, 4570 от 19.11.2020, 4548 от 30.11.2020, 4564 от 15.12.2020, 4568от 30.11.2020, 4567от 30.11.2020, 4547 от 30.11.2020, 4552 от 24.10.2020, 4562от 31.10.2020, 4575 от 23.09.2020, 4576 от 23.09.2020, 4577от 27.08.2020, 4574 от 24.10.2020, 4551от 24.10.2020, 4554 от 2309.2020, 4555 от 27.08.2020, 4553 от 23.09.2020, 4556 от 27.08.2020, 4561от 31.10.2020, 4578 от 27 08.2020, 4573 от 24.10.2020, 1068 от 30 05.2021,1067от 30 05 2021,4614 от 07.02.2020, 4610 от 03.02.2020, 4612 от 07.02.2020, 4616 от 13.02.2020, 4618 от 13.02.2020, 4620 от 17.02.2020, 4608 от 06.01.2020, 4615 от 18.01.2020. 4613 от 16.01.2020, 4619 от 31.01.2020, 4609 от 03.02.2020, 4611от 16 01 2020, 4617 от 18.01.2020, 4621 от 4606 от 06.01.2020, 4605 от 06.01.2020, 4607от 06.01.2020, 4804 от 25.12.2020, 4803 от 24.12.2020. 4801от 22.12.2020, 4802 от 23 12.2020, 4800 от 21.12.2020, 4806 от 19.12.2020 .4805 от 19.12.2020, 4789 от 29.11.2020. 4790 от 30 11.2020 .4777от 23 10 2020, 4778от 26.10.2020, 4764 от 16.10.2020, 4757 от 15.10 2020, 4766 от 16.10.2020. 4746 от 06.10.2020, 4784 от 29.09.2020, 4750 от 4785 от 30.09.2020, 4783 от 28.09.2020, 4763 от 15.09.2020, 4762 от 10.09.2020, 4765от 19.09.2020, 4768 от 19.09.2020 .4730 от 13.08.2020, 4729 от 13.08.2020, 4726 от 08 08.2020. 4734 от 13.08.2020, 4727от 13.08.2020, 4723 от 13.07.2020, 4716 от 03.08.2020, 4718 от 03.08.2020, 4721от 13.07.2020, 4728 от 15.07.2020, 4725 от 08 08.2020, 4724 от 11.07.2020, 4713 от 07 07 2020, 4712 от 25.06.2020, 4715от 26.06.2020, 4694 от 04.07.2020, 4692 от 04.07.2020, 4714 от 26.06.2020, 4708 от 20.06 2020. 4709 от 20.06.2020, 4707 от 19 06.2020, 4705 от 17.06.2020, 4710 от 22.06.2020, 4706от 19.06.2020, 4704 от 17.06.2020, 4711 от 25.06.2020, 4700 от 08.06.2020, 4701 от 10.06.2020, 4702 от 10.06.2020, 4699 от 08.06.2020, 4689 от 28 05.2020 , 4697от 08.06.2020, 4698от 08.06.2020, 4696 от 04.06.2020, 4691 от 01.06.2020, 4695 от 01.06.2020, 4693 от 01.06.2020, 4682 от 2405 2020, 4677от 15 05.2020, 4671 от 12.05.2020, 4685 от 24.05.2020, 46/4 от  15.05.2020, 4681от 22.05 2020, 4673 от 12.05.2020. 4659 от 03.05.2020, 4656 от 30.04.2020, 4658 от 03.05 2020, 4655 от 29.04 2020, 4665 от 07.05.2020, 4657от 30.04.2020, 4664от 07.05.2020, 4654 от 27.04.2020, 4652 от 19.04.2020, 4653 от 22.04.2020, 4469 от 25.05.2021, 4476 от 25.05.2021, 4471 от 25.05.2021 ,4473 от 25.05 2021, 4468 от 2505 2021, 4466от 25.05 2021, 4474 от 25.05.2021, 4461 от 25.05.2021. 4449 от 25.05.2021. 4448 от 25.05.2021. 4454 от 25.05.2021, 4462 от 25.05.2021, 4458 от 25.05 2021, 4456 от 25.05.2021, 4459от 25.05.2021. 4452 от 25.05.2021, 4690 от 31.03.2020 4651 от 17.04.2020, 4650 от 15.04.2020, 4684от 29.03.2020, 4688 от 31.03.2020, 4683 от 27.03.2020, 4686 от 29.03.2020, 4670от 23.03.2020, 4676 от 26.03.2020, 4678 от 26.03.2020, 4672 от 23.03 2020, 4680 от 27.03 2020, 4675 от 23.03.2020, 4661 от 17.03.2020, 4660 от 17.03.2020, 4663 от 19.03.2020, 4648от 13.03.2020, 4662 от 19 03 2020, 4647 от 13.03.2020, 4666 от 23.03 2020, 4645 от 09.03 2020, 4638 от 29.02.2020, 4642 от 09.03.2020. 4637 от 29.02.2020 ,4629 от 21.02 2020 .4634 от 26 .02. 2020, 4635 от 29.02.2020, 4633 от 26.02.2020 .4636 от 29.02 2020, 4631 от 21.02.2020, 4622 от 17.02.2020, 4487от 25.05 2021, 4627от 19.02.2020, 4624 от 19.02.2020, 4719от 07.07.2020, 4747от 06.10.2020, 4752 от 05.09.2020, 4679 от 16.05.2020, 4751от 05.09.2020, 4831 от 20.05.2020, 4720 от 05.08.2020, 4722 от 05.08.2020, 4703 от 14.06.2020, 4687от 26.05.2020, 4755 от 13.10.2020, 4835 от 18.09 2020, 4834 от 18 09 2020 .4649от 15.04.2020, 1445от 28.07.2021, 1443от 28.07.2021, 1444 от 28.07.2021, 1442 от 28.07.2021, 1457от 29.07.2021, 1454 от 29.07.2021. 1455 от 29.07.2021, 1456 от 29.07.2021,1820 от 23.08.2021, 1822 от 23.08.2021, 1818 от 23.08.2021, 1824 от 23.08.2021, 1821 от 23.08.2021, 1823 от  23.08.2021, 1819 от 23.08.2021, 1817от 23.08.2021. 2386 от 20 10.2021, 2390 от 20.10.2021, 2393 от 20.10.2021, 2388 от 20.10.2021, 2389 от 20.10.2021, 2387 от 20.102021, 2392от 20.10.2021, 2385 от 20.10.2021, 2451от 30.10.2021, 2464 от 30.10.2021, 2455 от 30.10.2021, 2453от 30.10.2021, 2452 от 30.10.2021 ,2450 от 30.10.2021, 2463 от 30 10 2021, 2454от 30.10.2021, 2474 от 31.10.2021, 2472 от 31.10.2021. 2470 от 31.10.2021, 2468 от 31.10.2021, 2467от 31.10.2021, 2473 от 31.10.2021, 2471 от 31.10.2021, 2469 от 31.10.2021, 2962от 08.12.2021, 2960 от 08 12 2021, 2958 от 08.12.2021, 2956 от 08.12.2021, , 2955 от 08.12.2021, 2961 от 08.12.2021, 2957 от 08.12.2021, 2959 от 08 12.2021, 2846 от 28.12.2021, 2847от 28.12.2021, 3347от 28.12.2021, 3368 от 28.12.2021, 3344 от 28.12.2021,3348 от 28.12.2021, 3349 от 28.12.2021, 3346 от 28.122021, 3272 от 23.12.2021 ,3263 от 23 12.2021, 3271от 23.12.2021, 3261 от 23.12.2021, 3264 от 23.12.2021, 3262 от 23.12.2021 ,3253от 23.12.2021, 3258 от 23.12.2021 ,3251от 23.12.2021 ,3260 от 23.12.2021, 3245от 23 12.2021 ,3242от 23.12.2021, 3343от 28.12.2021 ,3345 от 28.12.2021 ,3282 от 23.12.2021 ,3281 от 23.12.2021, 3247 от 23.12.2021 ,3249 от 23 12.2021 ,3254 от 23.12.2021 ,3252 от 23.12.2021, 3243 от 23.12.2021, 3238 от 23.12.2021, 3239 от 23.12.2021, 3235от 23.12.2021, 3246 от 23.12.2021 ,3241 от 23 12.2021 ,3233 от 23.12.2021, 3234 от 23.12.2021 ,3291 от 23.12.2021 ,3292 от 23.12.2021, 3290 от 23.12.2021, 3289от 23.12.2021 ,3288 от 23.12.2021 ,3285 от 23 12.2021, 3286 от 23.12.2021 ,3284 от 23 12.2021, 3287 от 23.12.2021, 3276 от 23 12.2021 ,3283 от 23.12.2021, 3274 от 23.12.2021, 3273от 23.12.2021, 3280 от 2312.2021, 3279 от 23 12.2021, 3275 от 23.12.2021, 3244 от 23.12.2021 ,3259 от 23.12.2021 ,3250 от 23.12.2021, 3266 от 23.12.2021 .3240 от 23.12.2021 ,3236 от 23.12.2021 , 3248 от 23.12.2021, 3255 от 23.12.2021, 3265 от 23.12.2021, 3232 от 23.12.2021 ,3383 от 28.12.2021, 3381 от 28.12.2021, 3382 от 28.12.2021 ,3380 от 28.12.2021 ,3389 от 30.12.2021, 3390 от 30.12 2021, 3388 от 30.12.2021, 3387 от 30.12.2021,3398 от 30 12.2021,3403 от 30.12.2021, 3400от 30.12.2021, 3399от 30.12.2021, 3396 от 30.12.2021 ,3397 от 30.12.2021 ,3402 от 30.12.2021 ,3407 от 30.12.2021, 3395 от 30.12.2021 , 3409 от 30.12.2021, 3408 от 30.12.2021, 3406 от 30.12.2021, 4985 от 24.12.2020, 4992 от  25.12.2020, 4986 от  24.12.2020., 4990 от  30.12.2020, 4993 от  25.12.2020, 4987от 24.12.2020, 4994от 22.12.2020, 4995от 22.12.2020,  4983 от 19.12.2020, 4996от 23.12.2020, 4998 от 20.12.2020, 4997от 23.12.2020,  4999 от 20.12.2020, 4971от 26.10.2020, 4976от 23.10.2020, 498?от 19.12.2020, 4981от 16.10.2020, 4975от 23.10.2020, 4972от 26.10.2020, 4975от 15.10.2020, 4957от 15.09.2020, 4970от 19.09.2020, 4978от 13.10.2020, 4969от 19.09.2020, 4977от 13.10.2020, 4980от 15.10.2020, 4958от 15.09.2020, 4967от 10.09.2020, 4965от 07.09.2020, 4964от 05.09.2020, 4960от 14.09.2020, 4959от 14.09.2020,  4963от 05.09.2020, 4968от 10.09.2020, 4966от 07.09.2020, 4956от 19.08.2020, 4961от 03.09.2020, 4946от 17.08.2020, 4944от 21.08.2020, 4943от 21.08.2020, 4955от 19.08.2020, 4949от 27.08.2020, 4952от 13.08.2020, 4953от 13.08.2020, 494 7от 03.08.2020, 4945от 17.08.2020, 4936от 15.07.2020, 4951от 13.08.2020, 4935от 15.07.2020, 4948от 03.08.2020, 4931от 11.07.2020, 4937от 08.07.2020, 4942от 04.07.2020, 4932от 11.07.2020, 4939от 13.07.2020, 4938от 08.07.2020, 4933от 07.07.2020,  4941 от  04.07.2020, 4920от  19.06.2020, 4919 от  19.06.2020, 4922 от   25.06.2020, 4929 от  26.06.2020, 4930 от  26.06.2020, 4918от  17.06.2020, 4917от  17.06.2020, 4926от  04.06.2020, 4925 от  04.06.2020, 4924 от  02.06.2020, 4927 от 08 06 2020, 4928 от  08.06.2020, 4923 от  02.06.2020, 4911от  26 05 2023, 4912 от  26.05.2020, 4910 от  24.05.2020, 4908 от  22.05.2020, 4909 от  24.05.2020, 4915 от  01.06.2020, 4913 от 01.06.2020, 4914 от  01.06.2020, 4899от 28.05.2020, 4905от  20.05.2020, 4907 от  22.05.2020, 4906от 20.05.2020, 4902 от 16.05.2020, 4904от  19.05.2020, 4903 от  19.05.2020, 4900от  28.05.2020, 4901 от 16.05.2020, 4893от 30.11.2021, 4894от 30.11.2021, 4897от 07.05.2020, 4896 от 03.05.2020, 4891 от 29.04.2020, 4883от  25.04.2020, 4887 от 23.04.2020, 4885 от 27.04.2020, 4.ЧН4 от 25.04.2020, 4886 от 27.04.2020, 4892 от 29.04.2020, 4879 от 22.04.2020, 4881от 15.04.2020, 4882 от 15.04.2020, 4877от 29.03.2020, 4889от 17.04.2020, 4876от 27.03.2020, 4880 от 22.04.2020, 4864 от 19.03.2020, 4874от 26.03.2020, 4867от  17.03.2020, 4868от 17.03.2020, 4873от 26.03.2020, 4875 от 27.03.2020, 4863от 19.03.2020, 4870от  13.03.2020, 4871от  02.03.2020, 4872от 02.03.2020, 4848от 29.02.2020, 4865 от 09.03.2020, 4849 от , 26.02.2020, 4869 от 13.03.2020, 4S4?от 29.02.2020, 4846 от 30.11.2021, 485813 от 02.2020, 4853 от 21.02.2020, 4862 от19.02.2020, 4861 от 19.02.2020, 4856 от 07.02.2020, 4845 от 30.11.2021, 4860 от 03.02.2020, 4855 от 07.02.2020, 4841 от 18.01.2020, 4842 от 18.01.2020, 132 от 26.01.2022, 131 от 26.01.2022, 185 от 31.01.2022, 182 от 31.01.2022, 184 от 31.01.2022, 186 от 31.01.2022, 183 от 31.01.2022, 181от 31.01.2022, 4974 от 28.10.2020, 4950 от 27.08.2020, 4988 от 24.12.2020, 4989от 24.12.2020, 4984 от 24.12.2020, 4962 от  03.09.2020, 4954 от 13.08.2020, 4991 от 30.12.2020, 4940 от 13.07.2020, 4921 от 25.06.2020, 4866 от 25.04.2020, 489S от 07.05.2020, 4890 от 7.04.2020, 934 от  07.07.2020, 4916 от 01.06.2020, 4888 от 23.04.2020, 4895 от 03.05.2020, 4850 от 26.02.2020, 4852 от 17.02.2020, 4844 от 17.01.2020, 4851от 18.02.2020, 4878 от 29.03.2020, 4859 от 03.02.2020, 4857 от 13.02.2020, 4854 от 21.02.2020, 4843 от 16.01.2020, 4840 от 09.01.2020, 4839 от 06.01.2020, 4973 от 28.10.2020, 379 от 16.02.2022, 377 от 16.02.2022, 380 от 16.02.2022, 381 от 16.02.2022, 376 от 16.02.2022, 378 от 16.02.2022, 455 от 27.02.2022, 4838 от 24.01.2020, 77от 16.04.2022, 875 от16.04.2022, 879 от 16.04.2022,  876от 16.04.2022, 874 от 16.04.2022, 878 от16 04.2022, 890 от18.04.2022, 892 от 18.04.2022, 888от 18.04.2022г., 391от 18.04.2022, 889 от18.04.2022, 887от18.04.2022, 897от 20.04.2022, 896от 20.04.2022, 895от 20.04.2022, 899от 20.04.2022, 898от 20.04.2022, 894от 20.04.2022, 1141от 28.04,2022, 1140от 28.04.2022, 1207от 30.04.2022, 1205от 30.04.2022, 1176от29.04.2022, 1209от 30.04.2022, 1219 от 30 04.2022, 1215от 30.04.2022, 1.216от 30.04.2022, 1217от 30.04.2022, 1218от 30.04.2022, 1208 от 30.04.2022, 1214от 30.04.2022, 1206 от 30.04.2022, 1210 от 30.04.2022, 1185 от 29.04.2022, 1177 от 29.04.2022, 1175 от 29.04.2022, 1173 от 29.04.2022, 1174 от 29.04.2022, 1304 от 19.05.2022, 1308 от 19.05.2022, 1306 от 19.05.2022, 1305 от 19.05.2022, 1307 от 19.05.2022, 1303 от 19.05.2022, 1407 от 31.05.2022, 2134 от 29.08.2022, 2142 от 29.08.2022, 2140 от 29.08.2022, 2078 от 29.08.2022, 2079 от 29.08.2022, 2021 от 29.08.2022, 2160 от 31.08.2022, 2159 от 31.08.2022, 2161 от 31.08.2022, 2162 от 31.08.2022, 2301 от 04.09.2022, 2302 от 04.09.2022, 2714 от 28.09.2022, 2711 от 28.09.2022, 2713 от 28.09.2022, 2712 от 28.09.2022, 2715 от 28.09.2022, 2710 от 28.09.2022, 2707 от 28.09.2022, 2709 от 28.09.2022, 2704 от 28.09.2022, 2705 от 28.09.2022, 2670 от 28.09.2022, 2671 от 28.09.2022, 2649 от 28.09.2022, 2648 от 28.09.2022, 2625 от 28.09.2022, 2592 от 28.09.2022, 2593 от 28.09.2022, 2596 от 28.09.2022, 2598 от 28.09.2022, 2599 от 28.09.2022, 2595 от 28.09.2022, 2513 от 28.09.2022, 2588 от 28.09.2022, 2558 от 28.09.2022, 2559 от 28.09.2022, 2557 от 28.09.2022, 2512 от 28.09.2022, 2556 от 28.09.2022, 2508 от 28.09.2022,  2522 от 28.09.2022, 2509 от 28.09.2022, 2523 от 28.09.2022, 2749 от 28.09.2022, 2751 от 28.09.2022, 2745 от 28.09.2022, 2743 от 28.09.2022, 2746 от 28.09.2022, 2748 от 28.09.2022, 2747 от 28.09.2022, 2752 от 28.09.2022, 2750 от 28.09.2022, 2744 от 28.09.2022, 2739 от 28.09.2022, 2742 от 28.09.2022, 2741 от 28.09.2022, 2740 от 28.09.2022, 2718 от 28.09.2022, 2719 от 28.09.2022, 2720 от 28.09.2022, 2721 от 28.09.2022, 2771 от 28.09.2022, 2775 от 28.09.2022, 2772 от 28.09.2022, 2773 от 28.09.2022, 2779 от 28.09.2022, 2777 от 28.09.2022, 2774 от 28.09.2022, 2776 от 28.09.2022, 2769 от 28.09.2022, 2768 от 28.09.2022, 2778 от 28.09.2022, 2770 от 28.09.2022, 2767 от 28.09.2022, 2765 от 28.09.2022, 2758 от 28.09.2022, 2766 от 28.09.2022, 2757 от 28.09.2022, 2756 от 28.09.2022, 2755 от 28.09.2022, 2438 от 28.09.2022, 2422 от 28.09.2022,  2424 от 28.09.2022, 2924 от 28.09.2022, 2921 от 28.09.2022, 2930 от 28.09.2022, 2925 от 28.09.2022, 2923 от 28.09.202, 2928 от  28.09.2022, 2929 от 28.09.2022, 2926  от 28.09.2022, 2927 от 28.09.2022, 2922 от 28.09.2022, 2910 от 28.09.2022, 2911 от 28.09.2022, 2914 от 28.09.2022,  2909 от 28.09.2022, 3547 от 28.09.2022, 3543 от 28.09.2022, 3542 от 28.09.2022, 3538 от 28.09.2022, 3541 от 28.09.2022, 3537 от 28.09.2022, 3540 от 28.09.2022, 3533 от 28.09.2022, 3532 от 28.09.2022, 3545 от 28.09.2022, 3535 от 28.09.2022, 3527 от 28.09.2022, 3530 от 28.09.2022, 3536 от 28.09.2022, 3531 от 28.09.2022, 3526  от 28.09.2022, 3529 от 28.09.2022, 3528 от 28.09.2022, 3534 от 28.09.2022, 3552 от 28.09.2022, 3550 от 28.09.2022, 3551 от 28.09.2022, 3549 от 28.09.2022, 3525 от 28.09.2022, 3522 от 28.09.2022, 3523 от 28.09.2022, 3524 от 28.09.2022, 3544 от 28.09.2022, 3548 от 28.09.2022, 3553 от 28.09.2022, 3539 от 28.09.2022, 5546 от 28.09.2022, 3521 от 28.09.2022, 3664 от 28.09.2022, 3660 от 28.09.2022, 3665 от 28.09.2022, 3651 от 28.09.2022, 3659 от 28.09.2022, 3654 от 28.09.2022, 3656 от 28.09.2022, 3653 от 28.09.2022, 3657 от 28.09.2022, 3661 от 28.09.2022, 3652 от 28.09.2022, 3658 от 28.09.2022, 3662 от 28.09.2022, 3663 от 28.09.2022, 3655 от 28.09.2022, 3646 от 28.09.2022, 3647 от 28.09.2022, 3650 от 28.09.2022, 3625 от 28.09.2022, 3623 от 28.09.2022, 3648 от 28.09.2022, 3644 от 28.09.2022, 3630 от 28.09.2022, 3627 от 28.09.2022, 3628 от 28.09.2022, 3645 от 28.09.2022, 3621 от 28.09.2022, 3616 от 28.09.2022, 3611 от 28.09.2022, 3612 от 28.09.2022, 3602 от 28.09.2022, 3600 от 28.09.2022, 3605 от 28.09.2022, 3607 от 28.09.2022, 3603 от 28.09.2022, 3619 от 28.09.2022, 3614 от 28.09.2022, 3609 от 28.09.2022, 3618 от 28.09.2022, 3599 от 28.09.2022, 3641 от 28.09.2022, 3642 от 28.09.2022, 3637 от 28.09.2022, 3591 от 28.09.2022, 3640 от 28.09.2022, 3643 от 28.09.2022, 3596 от 28.09.2022, 3638 от 28.09.2022, 3594 от 28.09.2022, 3639 от 28.09.2022, 3636 от 28.09.2022, 3632 от 28.09.2022, 3635 от 28.09.2022, 3617 от 28.09.2022, 3626 от 28.09.2022, 3624 от 28.09.2022, 3634 от 28.09.2022, 3629 от 28.09.2022, 3631 от 28.09.2022, 3620 от 28.09.2022, 3633 от 28.09.2022, 3622 от 28.09.2022, 3587 от 28.09.2022, 3580 от 28.09.2022, 3579 от 28.09.2022, 3589 от 28.09.2022, 3608 от 28.09.2022, 3581 от 28.09.2022, 3585 от 28.09.2022, 3615 от 28.09.2022, 3610 от 28.09.2022, 3613 от 28.09.2022, 3582 от 28.09.2022, 3573 от 28.09.2022, 3578 от 28.09.2022, 3567 от 28.09.2022, 3572 от 28.09.2022, 3569 от 28.09.2022, 3571 от 28.09.2022, 3575 от 28.09.2022, 3566 от 28.09.2022, 3568 от 28.09.2022, 3570 от 28.09.2022, 3576 от 28.09.2022, 3574 от 28.09.2022, 3557 от 28.09.2022, 3564 от 28.09.2022, 3563 от 28.09.2022, 3565 от 28.09.2022, 3560 от 78 09.2022, 3598 от 28 09.2022, 3562 от 28.09.2022, 3606 от 28.09.2022, 3559 от 28.09.2022, 3595 от 28.09.2022, 3597 от 28.09.2022, 3604 от 28.09.2022, 3601 от 28.09.2022, 3789 от 28.09.2022, 3773 от 28.09.2022, 3782 от 28.09.2022, 3776 от 28.09.2022, 3787 от 28.09.2022, 3772 от 28.09.2022, 3774 от 28.09.2022, 3771 от 28.09.2022, 3775 от 28.09.2022, 3791 от 28.09.2022, 3765 от 28.09.2022, 3767 от 28.09.2022, 3752 от 28.09.2022, 3743 от 28.09.2022, 3762 от 28.09.2022, 3738 от 28.09.2022, 3741 от 28.09.2022, 3757 от 28.09.2022, 3755 от 28.09.2022, 3746 от 28.09.2022, 3758 от 28.09.2022, 3749 от 28.09.2022, 3760 от 28.09.2022, 3712 от 28.09.2022, 3718 от 28.09.2022, 3734 от 28.09.2022, 3727 от 28.09.2022, 3731 от 28.09.2022, 3726 от 28.09.2022, 3721 от 28.09.2022, 3723 от 28.09.2022, 3719 от 28.09.2022, 3724 от 28.09.2022, 3736 от 28.09.2022, 3729 от 28.09.2022, 3701 от 28.09.2022, 3703 от 28.09.2022, 3697 от 28.09.2022, 3705 от 28.09.2022,  3696 от 28.09.2022, 3764 от 28.09.2022, 3706 от 28.09.2022, 3693 от 28.09.2022, 3691 от 28.09.2022, 3708 от 28.09.2022, 3689 от 28.09.2022, 3699 от 28.09.2022, 3753 от 28.09.2022, 3748 от 28.09.2022, 3769 от 28.09.2022, 3750 от 28.09.2022, 3768 от 28.09.2022, 3755 от 28.09.2022, 3751 от 28.09.2022, 3770 от 28.09.2022, 3766 от 28.09.2022, 3761 от 28.09.2022, 3756 от 28.09.2022, 3763 от 28.09.2022, 3747 от 28.09.2022, 3754 от 28.09.2022, 3745 от 28.09.2022, 3742 от 28.09.2022, 3728 от 28.09.2022, 3740 от 28.09.2022, 3730 от 28.09.2022, 3739 от 28.09.2022, 3732 от 28.09.2022, 3733 от 28.09.2022, 3735 от 28.09.2022, 3737 от 28.09.2022, 3744 от 28.09.2022, 3684 от 28.09.2022, 3683 от 28.09.2022, 3687 от 28.09.2022, 3686 от 28.09.2022, 3681 от 28.09.2022, 2623 от 28.09.2022, 3685 от 28.09.2022, 3688 от 28.09.2022, 3680 от 28.09.2022, 3682 от 28.09.2022, 3677 от 28.09.2022, 2433 от 28.09.2022, 3676 от 28.09.2022, 3667 от 28.09.2022, 3678 от 28.09.2022, 3673 от 28.09.2022, 3672 от 28.09.2022, 3671 от 28.09.2022, 3670 от 28.09.2022, 3668 от 28.09.2022, 3674 от 28.09.2022, 3669 от 28.09.2022, 3679 от 28.09.2022, 3675 от 28.09.2022, 3717 от 28.09.2022, 3649 от 28.09.2022, 3725 от 28.09.2022, 3716 от 28.09.2022, 3715 от 28.09.2022, 3713 от 28.09.2022, 3720 от 28.09.2022, 3666 от 28.09.2022, 3714 от 28.09.2022, 3711 от 28.09.2022, 3710 от 28.09.2022, 3722 от 28.09.2022, 3709 от 28.09.2022, 3694 от 28.09.2022, 3690 от 28.09.2022, 3695 от 28.09.2022, 3702 от 28.09.2022, 3704 от 28.09.2022, 3692 от 28.09.2022, 3698 от 28.09.2022, 3700 от 28.09.2022, 3707 от 28.09.2022, 3592 от 28.09.2022, 3590 от 28.09.2022, 3561 от 28.09.2022, 3593 от 28.09.2022, 3583 от 28.09.2022, 3554 от 28.09.2022, 3577 от 28.09.2022, 3558 от 28.09.2022, 3588 от 28.09.2022, 3556 от 28.09.2022, 3586 от 28.09.2022, 3584 от 28.09.2022, 3780 от 28.09.2022, 3794 от 28.09.2022, 3800 от 28.09.2022, 3802  от 28.09.2022, 3781 от 28.09.2022, 3795 от 28.09.2022, 3785 от 28.09.2022, 3793 от 28.09.2022, 3801 от 28.09.2022, 3779  от 28.09.2022, 3753 от 28.09.2022, 3788 от 28.09.2022, 3790 от 28.09.2022, 3778 от 28.09.2022, 3796 от 28.09.2022, 3809 от 28.09.2022, 3777 от 28.09.2022, 3820 от 28.09.2022, 3799 от 28.09.2022, 3798 от 28.09.2022, 3792 от 28.09.2022, 3797 от 28.09.2022, 3818 от 28.09.2022, 3821 от 28.09.2022, 3819 от 28.09.2022, 3807 от 28.09.2022, 3828 от 28.09.2022, 3826 от 28.09.2022, 3812 от 28.09.2022, 3803 от 28.09.2022, 3808 от 28.09.2022, 3804 от 28.09.2022, 3805 от 28.09.2022, 3806 от 28.09.2022, 3825 от 28.09.2022, 3827 от 28.09.2022, 3813 от 28.09.2022, 3824 от 28.09.2022, 3810 от 28.09.2022, 3786 от 28.09.2022, 3815 от 28.09.2022, 3811 от 28.09.2022, 3816 от 28.09.2022, 3817 от 28.09.2022, 3814 от 28.09.2022, 3822 от 28.09.2022, 3823 от 28.09.2022, 3100 от 03.10.2022, 3099 от 03.10.2022, 2915 от 28.09.2022, 3104 от 05.10.2022, 3105 от 05.10.2022, 3106 от 05.10.2022, 3103 от 05.10.2022, 3784 от 28.09.2022, 2525 от 28.09.2022, 3150 от 10.10.2022, 3149 от 10.10.2022, 3151 от 10.10.2022, 3148 от 10.10.2022, 3156 от 11.10.2022, 3155 от 11.10.2022, 3154 от 11.10.2022, 3157 от 11.10.2022, 3165 от 13.10.2022, 3166 от 13.10.2022,  3168 от 13.10.2022, 3167 от 13.10.2022, 3174 от 14.10.2022, 3175 от 14.10.2022, 3176 от 14.10.2022, 3173 от 14.10.2022, 3183 от 20.10.2022, 3180 от 20.10.2022, 3181 от 20.10.2022, 3182 от 20.10.2022, 3254 от 28.10.2022, 3255 от 28.10.2022, 3253 от 28.10.2022, 3234 от 28.10.2022, 3262 от 31.10.2022, 3263 от 31.10.2022, 3265 от 31.10.2022, 3264 от 31.10.2022, 3272 от 28.10.2022, 3269 от 31.10.2022, 3271 от 28.10.2022, 3273 от 28.10.2022, 3270 от 28.10.2022, 3268 от 31.10.2022, 3267 от 31.10.2022, 3266 от 31.10.2022, 3295 от 02.11.2022, 3293 от 02.11.2022, 3296 от 02.11.2022, 3294 от 02.11.2022, 3317 от 07.11.2022, 3316 от 07.11.2022,  3319 от 07.11.2022, 3318 от 07 11.2022, 3321 от 01.10.2022, 3320 от 01.10.2022, 3282 от 23.10.2022, 3279 от 21.10.2022, 3284 от 24.10.2022, 3281 от 23.10.2022, 3283 от 24.10.2022, 3323 от 08.11.2022, 3325 от 08.11.2022, 3326 от 08.11.2022, 3324 от 08.11.2022, 3340 от 11.11.2022, 3338 от 11.11.2022, 3337 от 11.11.2022, 3339 от 11.11.2022, 3368 от 16.11.2022, 3366 от 16.11.2022, 3367 от 16.11.2022, 3365 от 16.11.2022, 4162 от 14.10.2022, 4163 от 14.10.2022, 4174 от 14.10.2022, 4170 от 14.10.2022, 4122 от 14.10.2022, 4168 от 14.10.2022, 4164 от 14.10.2022, 4124 от 14.10.2022, 4172 от 14.10.2022, 4165 от 14.10.2022, 4161 от 14.10.2022, 4145 от 14.10.2022, 4166 от 14.10.2022, 4141 от 14.10.2022, 4159 от 14.10.2022, 4157 от 14.10.2022, 4155 от 14.10.2022, 4143 от 14.10.2022, 4167 от 14.10.2022, 4147 от 14.10.2022, 4158 от 14.10.2022, 4160 от 14.10.2022, 4154 от 14.10.2022, 4137 от 14.10.2022,  4114 от 14.10.2022, 4131 от 14.10.2022, 4139 от 14.10.2022, 4152 от 14.10.2022, 4133 от 14.10.2022, 4149 от 14.10.2022, 4127 от 14.10.2022, 4135 от 14.10.2022, 4118 от 14.10.2022, 4120 от 14.10.2022, 4116 от 14.10.2022, 4129 от 14.10.2022, 4275 от 14.10.2022, 4271 от 14.10.2022, 4269 от 14 10.2022, 4268 от 14.10.2022, 4272 от 14.10.2022, 4279 от 14.10.2022, 4103 от 14.10.2022, 4270 от 14.10.2022, 4105 от 14.10.2022, 4111 от 14.10.2022, 4273 от 14.10.2022, 4107 от 14.10.2022, 4266 от 14.10.2022, 4267 от 14.10.2022, 4263 от 14.10.2022, 4274 от 14.10.2022, 4264 от 14.10.2022, 4276 от 14.10.2022, 3601 от 14.10.2022, 4262 от 30.07.2021, 4265 от 10.08.2021, 3599 от 14.10.2022, 4280 от 14.10.2022, 3597 от 14.10.2022, 3609 от 14.10.2022, 3612 от 14.10.2022, 4282 от 14.10.2022, 3581 от 14.10.2022, 3566 от 14.10.2022, 3587 от 14.10.2022, 3584 от 14.10.2022, 3571 от 14.10.2022, 3595 от 14.10.2022, 3567 от 14.10.2022, 3582 от 14.10.2022, 3589 от 14.10.2022, 3574 от 14.10.2022, 3594 от 14.10.2022, 3583 от 14.10.2022, 3707 от 14.10.2022, 3731 от 14.10.2022, 3706 от 14.10.2022, 3562 от 14.10.2022, 3708 от 14.10.2022, 3701 от 23.10.2022, 3722 от 14.10.2022, 3726 от 14.10.2022, 3725 от 14.10.2022, 3723 от 14.10.2022, 3721 от 14.10.2022, 3563 от 14.10.2022, 3718 от 14.10.2022, 3704 от 14.10.2022, 3705 от 14.10.2022, 3720 от 14.10.2022, 3703 от 14.10.2022, 3724 от 14.10.2022, 3717 от 14.10.2022, 3715 от 14.10.2022, 3711 от 14.10.2022. 4313 от 14.10.2022,  3709 от 14.10.2022, 3710 от 14.10.2022,  3713 от 14 10.2022, 4307 от 14.10.2022, 4317 от 14.10.2022, 4306 от 14.10.2022, 4318 от 14.10.2022, 4224 от 14.10.2022, 4234 от 14.10.2022, 4230 от 14.10.2022, 4238 от 14.10.2022, 4241 от 14.10.2022, 4231 от 14.10.2022, 4207 от 14.10.2022, 4222 от 14.10.2022, 4232 от 14.10.2022, 4188  от 14.10.2022, 4184 от 14.10.2022, 4190 от 14.10.2022, 4203 от 14.10.2022, 4192 от 14.10.2022, 4178 от 14.10.2022, 4182 от 14.10.2022, 4194 от 14.10.2022, 4186 от 14.10.2022, 4180 от 14.10.2022, 4175 от 14.10.2022, 4173 от 14.10.2022, 4177 от 14.10.2022, 4144 от 14.10.2022, 4138 от 29.09.2021, 4136 от 14.10.2022, 4146 от 27.09.2021, 4169 от 14.10.2022, 4171 от 14.10.2022, 4151 от 14.10.2022, 4148 от 27.09.2021, 4140 от 14.10.2022, 4156 от 14.10.2022, 4153 от 14.10.2022, 4150 от 14.10.2022, 4142 от 12.09.2021, 4106 от 14.10.2022, 4117 от 14.10.2022, 4128 от 14.10.2022, 4119 от 14.10.2022, 4134 от 14.10.2022, 4123 от 14.10.2022, 4125 от 14.10.2022, 4132 от 14.10.2022, 4126 от 14.10.2022, 4121 от 14.10.2022, 4104 от 14.10.2022, 4115 от 14.10.2022, 4112 от 14.10.2022, 4253 от 14.10.2022, 4110 от 14.10.2022, 4102 от 14.10.2022, 4101 от 14 10.2022, 4099 от 14.10.2022, 4237 от 14.10.2022, 4130 от 14.10.2022, 4113 от 14.10.2022, 4108 от 14.10.2022, 4109           от 14.10.2022, 4100 от 14.10.2022, 4219 от 14.10.2022, 4225 от 14.10.2022, 4221 от 14.10.2022, 4228 от 14.10.2022, 4251 от 14.10.2022, 4255 от 14.10.2022, 4226 от 14.10.2022, 4258 от 14.10.2022, 4227 от 14.10.2022, 4259 от 14.10.2022, 4220 от 14.10.2022, 4254 от 14.10.2022, 4218 от 14.10.2022, 4217 от 14.10.2022, 4206 от 14.10.2022, 4210 от 14.10.2022, 4208 от 14.10.2022, 4204 от 14.10.2022, 4213 от 14.10.2022, 4202 от 14.10.2022, 4209 от 14.10.2022, 4215 от 14.10.2022, 4200 от 14.10.2022, 4214 от 14.10.2022, 4205 от 14.10.2022, 4197 от 14.10.2022, 4216 от 14.10.2022, 4198 от 14.10.2022, 4199 от 14.10.2022, 4257 от 14.10.2022, 4193 от 14.10.2022, 4212 от 14.10.2022, 4196 от 14.10.2022, 4195 от 14.10.2022, 4211 от 14.10.2022, 4223 от 14.10.2022, 4201 от 14.10.2022, 4191 от 14.10.2022, 4256 от 14.10.2022, 4189 от 14.10.2022, 4185 от 14.10.2022, 4179 от 14.10.2022, 4248 от 14.10.2022, 4250 от 14.10.2022, 4187 от 14.10.2022, 4252 от 14.10.2022, 4181 от 14.10.2022, 4183 от 14.10.2022, 4176 от 14.10.2022, 4249 от 14.10.2022, 4240 от 14.10.2022, 4235 от 14.10.2022, 4260 от 14.10.2022, 4246 от 14.10.2022, 4229 от 14.10.2022, 4243 от 14.10.2022, 4242 от 14.10.2022, 4245 от 14.10.2022, 4239 от 14.10.2022, 4236 от 14.10.2022, 4247 от 14.10.2022, 4244 от 14.10.2022, 3691 от 14.10.2022, 3694 от 14.10.2022, 3697 от 14.10.2022, 3580 от 14.10.2022, 3699 от 14.10.2022, 3568 от 14.10.2022, 3696 от 14.10.2022, 3693 от 14.10.2022, 3692 от 14.10.2022, 3698 от 14.10.2022, 3695 от 14.10.2022, 3569 от 14.10.2022, 3654 от 14.10.2022, 3644 от 14.10.2022, 3686 от 14.10.2022, 3649 от 14.10.2022, 3690 от 14.10.2022, 3653 от 14.10.2022, 3688 от 14.10.2022, 3689 от 14.10.2022, 3685 от 14.10.2022, 3614 от 14.10.2022, 3651 от 14.10.2022, 3687 от 14.10.2022, 3639 от 14.10.2022, 3617 от 14.10.2022, 3632 от 14.10.2022, 3623 от 14.10.2022, 3620 от 14.10.2022, 3636 от 14.10.2022, 3629 от 14.10.2022, 3667 от 14.10.2022, 4094 от 26.09.2022, 4054 от 26.09.2022, 3645 от 14.10.2022, 4093 от 26.09.2022, 3665 от 14.10.2022, 3663 от 14.10.2022, 4052 от 26.09.2022, 4051 от 26.09.2022, 4053 от 26.09.2022, 4056 от 26.09.2022, 4055 от 26.09.2022, 4080 от 26.09.2022, 4090 от 26.09.2022, 4081 от 26.09.2022, 4087 от 26.09.2022, 4082 от 26.09.2022, 4088 от 26.09.2022, 4089 от 26.09.2022, 4091 от 26.09.2022, 4092 от 26.09.2022, 4079 от 26.09.2022, 4098 от 26.09.2022, 4097 от 26.09.2022, 4084 от 26.09.2022, 4073 от 26.09.2022, 4076 от 26.09.2022, 4072 от 26.09.2022, 4074 от 26.09.2022, 4096 от 26.09.2022, 4075 от 26.09.2022, 4071 от 26.09.2022, 4083 от 26.09.2022, 4078 от 26.09.2022, 4095 от 26.09.2022, 4065 от 26.09.2022, 4058 от 26.09.2022, 4066 от 26.09.2022, 4057 от 26.09.2022, 4069 от 26.09.2022, 4070 от 26.09.2022, 4064 от 26.09.2022, 4068 от 26.09.2022, 4061 от 26.09.2022, 4062 от 26.09.2022, 4063 от 26.09.2022, 4067 от 26.09.2022, 4050 от 26.09.2022, 4040 от 26.09.2022, 4042 от 26.09.2022, 4059 от 26.09.2022, 4044 от 26.09.2022, 4049 от 26.09.2022, 4039 от 26.09.2022, 4048 от 26.09.2022, 4041 от 26.09.2022, 4043 от 26.09.2022, 4047 от 26.09.2022, 4060 от 26.09.2022, 3834 от 26.09.2022, 4046 от 26.09.2022, 3791 от 07.11.2022, 3763 от 07.11.2022, 3761 от 07.11.2022, 4038 от 26.09.2022, 4045 от 26.09.2022, 3766 от 07.11.2022, 3682 от 14.10.2022, 3754 от 07.11.2022, 3768 от 07.11.2022, 3796 от 07.11.2022, 3795 от 07.11.2022, 4328 от 07.11.2022, 4329 от 07.11.2022, 3793 от 07.11.2022, 3794 от 07.11.2022, 3789 от 07.11.2022, 4330 от 07.11.2022, 3790 от 07.11.2022, 3769 от 07.11.2022, 3792 от 07.11.2022, 3760 от 07.11.2022, 3762 от 07.11.2022, 3770 от 07.11.2022, 3765 от 07.11.2022, 3757 от 07.11.2022, 3758 от 07.11.2022, 3744 от 07.11.2022, 3738 от 07.11.2022, 4324 от 07.11.2022, 3735 от 07.11.2022, 3736 от 07.11.2022, 4323 от 07.11.2022, 4325 от 07.11.2022, 3778 от 07.11.2022, 4327 от 07.11.2022, 4326 от 07.11.2022, 3785 от 07.11.2022, 3681 от 07.11.2022, 3787 от 07.11.2022, 3784 от 07.11.2022, 3786 от 07.11.2022, 3783 от 07.11.2022, 3788 от 07.11.2022, 3779 от 07.11.2022, 3780 от 07.11.2022, 3772 от 07.11.2022, 3775 от 07.11.2022, 3771 от 07.11.2022, 3773 от 07.11.2022, 3782 от 07.11.2022, 3776 от 07.11.2022, 3781 от 07.11.2022, 3777 от 07.11.2022, 5003 от 26.09.2022, 5007 от 26.09.2022, 5002 от 26.09.2022, 3774 от 07.11.2022, 5000 от 26.09.2022, 5011 от 26.09.2022, 5010 от 26.09.2022, 5008 от 26.09.2022, 5005 от 26.09.2022, 3966 от 26.09.2022, 5004 от 26.09.2022, 5006 от 26.09.2022, 3965 от 26.09.2022, 4488 от 26.09.2022, 5012 от 26.09.2022, 5009 от 26.09.2022, 3390 от 26.09.2022, 3413 от 26.09.2022, 3411 от 26.09.2022, 3420 от 26.09.2022, 3416 от 26.09.2022, 3415 от 26.09.2022, 3412 от 26.09.2022, 3410 от 26.09.2022, 3414 от 26.09.2022, 3421 от 26.09.2022, 3436 от 26.09.2022, 3419 от 26.09.2022, 3417 от 26.09.2022, 3426 от 26.09.2022, 3422 от 26.09.2022, 3431 от 26.09.2022, 3429 от 26.09.2022, 3424 от 26.09.2022, 3418 от 26.09.2022, 3430 от 26.09.2022, 3427 от 26.09.2022, 3423 от 26.09.2022, 3425 от 26.09.2022, 3428 от 26.09.2022, 3409 от 26.09.2022, 3406 от 26.09.2022, 3389 от 26.09.2022, 343s от 26.09.2022, 3408 от 26.09.2022, 3432 от 26.09.2022, 3433 от 26.09.2022, 3388 от 26.09.2022, 3407 от 26.09.2022, 3434 от 26.09.2022, 3392 от 26.09.2022, 3391 от 26.09.2022, 3404 от 26.09.2022, 3400 от 26.09.2022, 3404 от 26.09.2022, 3393 от 26.09.2022, 3401 от 26.09.2022, 3402 от 26.09.2022, 3594 от 26.09.2022, 3396 от 26.09.2022, 3398 от 26.09.2022, 3405 от 26.09.2022, 3357 от 26.09.2022, 3399 от 26.09.2022, 4026 от 26.09.2022, 4031 от 26.09.2022, 3395 от 26.09.2022, 4030 от 26.09.2022, 3397 от 26.09.2022, 4027 от 26.09.2022, 4029 от 26.09.2022, 4025 от 26.09.2022, 3967 от 26.09.2022, 4033 от 26.09.2022, 4024 от 26.09.2022, 4023 от 26.09.2022, 4016 от 26.09.2022, 4028 от 26.09.2022, 4018 от 26.09.2022, 4010 от 26.09.2022, 4019 от 26.09.2022, 4022 от 26.09.2022, 4017 от 26.09.2022, 4021 от 26.09.2022, 4015 от 26.09.2022, 4020 от 26.09.2022, 4014 от 26.09.2022, 4008 от 26.09.2022, 3939 от 26.09.2022, 4007 от 26.09.2022, 4006 от 26.09.2022, 3929 от 26.09.2022, 4011 от 26.09.2022, 4013 от 26.09.2022, 3937 от 26.09.2022, 4012 от 26.09.2022, 4009 от 26.09.2022, 3932 от 26.09.2022, 3935 от 26.09.2022, 3921 от 26.09.2022, 3920 от 26.09.2022, 3915 от 26.09.2022, 3933 от 26.09.2022, 3913 от 26.09.2022, 4005 от 26.09.2022, 3934 от 26.09.2022, 3923 от 26.09.2022, 3936 от 26.09.2022, 3917 от 26.09.2022, 3899 от 26.09.2022, 3905 от 26.09.2022, 3911 от 26.09.2022, 3907 от 26.09.2022, 3897 от 26.09.2022, 3898 от 26.09.2022, 3922 от 26.09.2022, 3909 от 26.09.2022, 3912 от 26.09.2022, 3873 от 26 09.2022, 3904 от 26.09.2022, 3901 от 26.09.2022, 3869 от 26.09.2022, 3857 от 26.09.2022, 4037 от 26.09.2022, 3865 от 26.09.2022, 3903 от 26.09.2022, 3902 от 26.09.2022, 3863 от 26.09.2022, 3855 от 26.09.2022, 3900 от 26.09.2022, 3871 от 26.09.2022, 3987 от 26.09.2022, 4000 от 26.09.2022, 3995 от 26.09.2022, 3997 от 26.09.2022, 3996 от 26.09.2022, 4001 от 26.09.2022, 3985 от 26.09.2022, 3999 от 26.09.2022, 3986 от 26.09.2022, 4004 от 26.09.2022, 3994 от 26.09.2022, 3982 от 26.09.2022, 3979 от 26.09.2022, 3835 от 26.09.2022, 3998 от 26.09.2022, 3992 от 26.09.2022, 3989 от 26.09.2022, 4002 от 26.09.2022, 3991 от 26.09.2022, 3990 от 26.09.2022, 3993 от 26.09.2022, 3983 от 26.09.2022, 3854 от 26.09.2022, 3980 от 26.09.2022, 3852 от 26.09.2022, 3851 от 26.09.2022, 3981 от 26.09.2022, 3988 от 26.09.2022,  3850 от 26.09.2022, 4233 от 14.10.2022, 3849            от 26.09.2022, 3847 от 26.09.2022, 3842 от 26.09.2022, 3848 от 26.09.2022, 3867 от 26.09.2022, 3862 от 26.09.2022, 3978 от 26.09.2022, 4035 от 26.09.2022, 3976 от 26.09.2022, 3977 от 26.09.2022, 3859 от 26.09.2022, 3973 от 26.09.2022, 3975 от 26.09.2022, 3970 от 26.09.2022, 3968 от 26.09.2022, 3974 от 26.09.2022, 3972 от 26.09.2022, 3969 от 26.09.2022, 3971 от 26.09.2022, 3535 от 26.09.2022, 3545 от 26.09.2022, 3526 от 26 09.2022, 3543 от 26.09.2022, 3535 от 26.09.2022, 3544 от 26.09.2022, 3519 от 26.09.2022, 3531 от 26.09.2022, 3532 от 26.09.2022, 3529 от 26.09.2022, 3530 от 26.09.2022, 3548 от 26.09.2022, 3533 от 26.09.2022, 3523 от 26.09.2022, 3528 от 26.09.2022, 3387 от 26.09.2022, 3546 от 26.09.2022, 3557 от 26.09.2022, 3551 от 26.09.2022, 3553 от 26.09.2022, 3556 от 26.09.2022, 3547 от 76.09.2022, 3555 от 26.09.2022, 3554 от 26.09.2022, 3552 от 26.09.2022, 3549 от 26.09.2022, 3550 от 26.09.2022, 3558 от 26.09.2022, 3520 от 26.09.2022, 3524 от 26.09.2022, 3964 от 26.09.2022, 3962 от 26.09.2022, 3961 от 26.09.2022, 3522 от 26.09.2022, 3559 от 26.09.2022, 3560 от 26.09.2022, 3963 от 26.09.2022, 3527 от 26.09.2022, 3521 от 26.09.2022, 3958 от 26.09.2022, 3853 от 26.09.2022, 3957 от 26.09.2022, 3951 от 26.09.2022, 3846 от 26.09.2022, 3960 от 26.09.2022, 3952 от 26.09.2022, 3954 от 26.09.2022, 3953 от 26.09.2022, 3959 от 26.09.2022, 3956 от 26.09.2022, 3943 от 26.09.2022, 3944 от 26.09.2022, 3950 от 26.09.2022, 3949 от 26.09.2022, 3948 от 26.09.2022, 3942 от 26.09.2022, 3930 от 26.09.2022, 3928 от 26.09.2022, 3945 от 26.09.2022, 3947 от 26.09.2022, 3946 от 26.09.2022, 3925 от 26.09.2022, 3941 от 26.09.2022, 3940 от 26.09.2022, 3926 от 26.09.2022, 3927 от 26.09.2022, 3931 от 26.09.2022, 3924 от 26.09.2022, 3919 от 26.09.2022, 3938 от 26.09.2022, 3918 от 26.09.2022, 3916 от 26.09.2022, 3896 от 26.09.2022, 3910 от 26.09.2022, 3895 от 26.09.2022, 3906 от 26.09.2022, 3908 от 26.09.2022, 3495 от 26.09.2022, 3891 от 26.09.2022, 3890 от 26.09.2022, 3889 от 26.09.2022, 3491 от 26.09.2022, 3892 от 26.09.2022, 3496 от 26.09.2022, 3497 от 26.09.2022, 3488 от 26.09.2022, 3489 от 26.09.2022, 3894 от 26.09.2022, 3487 от 26.09.2022, 3885 от 26.09.2022, 3493 от 26.09.2022, 3886 от 26.09.2022, 3893 от 26.09.2022, 3492 от 26.09.2022, 3517 от 26.09.2022, 3516 от 26.09.2022, 3499 от 26.09.2022, 3888 от 26.09.2022, 3887 от 26.09.2022, 3884 от 26.09.2022, 3506 от 26.09.2022, 3883 от 26.09.2022, 3498 от 26.09.2022, 3882 от 26.09.2022, 3507 от 26.09.2022, 3881 от 26.09.2022, 3876 от 26.09.2022, 3502 от 26.09.2022, 3503 от 26.09.2022, 3505 от 26.09.2022, 3875 от 26.09.2022, 3874 от 26.09.2022, 3504 от 26.09.2022, 3872 от 26.09.2022, 3509 от 26.09.2022, 3508 от 26.09.2022, 3868 от 26.09.2022, 3513 от 26.09.2022, 3870 от 26.09.2022, 3512 от 26.09.2022, 3866 от 26.09.2022, 3814 от 26.09.2022, 3864 от 26.09.2022, 3515 от 26.09.2022, 3511 от 26.09.2022, 3510 от 26.09.2022, 3858 от 26.09.2022, 3860 от 26.09.2022, 3856 от 26.09.2022, 3861 от 26.09.2022, 3486 от 26.09.2022, 3518 от 26.09.2022, 3485 от 26.09.2022, 3879 от 26.09.2022, 3737 от 07.11.2022, 3880 от 26.09.2022, 4034 от 26.09.2022, 3759 от 07.11.2022, 3734 от 07.11.2022, 3764 от 07.11.2022, 3743 от 07.11.2022, 3844 от 26.09.2022, 3878 от 26.09.2022, 3843 от 26.09.2022, 3845 от 26.09.2022, 3877 от 26.09.2022, 3841 от 26.09.2022, 3839 от 26.09.2022, 3838 от 26.09.2022, 3840 от 26.09.2022, 3494 от 26.09.2022, 3836 от 26.09.2022, 3833 от 26.09.2022, 3483 от 26.09.2022, 3484 от 26.09.2022, 3482 от 26.09.2022, 3481 от 26.09.2022, 3646 от 14.10.2022, 4036 от 26.09.2022, 3914 от 26.09.2022, 3955 от 26.09.2022, 3840 от 28.11.2022, 3850 от 29.11.2022, 3852 от 29.11.2022, 3849 от 29.11.2022, 3831 от 29.11.2022, 3833 от 29.11.2022, 3831 от 29.11.2022, 3834 от 29.11.2022, 3879 от 30.11.2022, 3378 от 30.11.2022, 3877 от 30.11.2022, 3875 от 30.11.2022, 3872 от 30.11.2022, 3873 от 30.11.2022, 3874 от 30.11.2022, 3876 от 30.11.2022, 3280 от 21.10.2022, 4092 от 06.12.2022, 4091 от 06.12.2022, 4084 от 06.12.2022, 4083 от 06.12.2022, 4125 от 08.12.2022, 4127 от 08.12.2022, 4123 от 08.12.2022, 4121 от 08.12.2022, 4122 от 08.12.2022, 4119 от 08.12.2022, 4126 от 08.12.2022, 4124 от 08.12.2022, 4138 от 10.12.2022, 4139 от 10.12.2022, 4140 от 10.12.2022, 4137 от 10.12.2022, 4156 от 04.12.2022, 4146 от 22.11.2022, 4161 от 06.12.2022, 4160 от 06.12.2022, 4153 от 07.12.2022, 4157 от 04.12.2022, 4154 от 05.12.2022, 4155 от 05.12.2022, 4159 от 03.12.2022, 4152 от 07.12.2022, 4158 от 03.12.2022, 4147 от 22.11.2022, 4144 от 22.11.2022, 4148 от 25.11.2022, 4149 от 25.11.2022, 4145 от 22.11.2022, 4167 от 13.12.2022, 4165 от 13.12.2022, 4166 от 13.12.2022, 4164 от 13.12.2022, 4150 от 28.11.2022, 4151 от 28.11.2022, 4170 от 15.12.2022, 4175 от 16.12.2022, 4177 от 16.12.2022, 4176 от 16.12.2022, 4174 от 16.12.2022, 4187 от 21.12.2022, 4189 от 21.12.2022, 4188 от 21.12.2022, 4186 от 21.12.2022, 4233 от 13.08.2022, 4238 от 07.09.2022, 4221 от 27.06.2022, 4230 от 12.07.2022, 4240 от 11.09.2022, 4239 от 11.09.2022, 4232 от 13.08.2022, 4228 от 11.07.2022, 4222 от 27.06.2022, 4229 от 19.07.2022, 4235 от 16.08.2022,   4227 от 11.07.2022, 4237 от 07.09.2022, 4231 от 12.07.2022, 4236 от 17.08.2022, 4234 от 16.08.2022, 4224         от 20.06.2022, 4211 от 26.04.2022, 4220 от 31.05.2022, 4216 от 26.05.2022, 4213 от 27.04.2022, 4209 от 25.04.2022, 4214 от 27.04.2022, 4218 от 29.05.2022, 4223 от 20.06.2022, 4212 от 26.04.2022, 4208 от 22.04.2022, 4225 от 24.06.2022, 4219 от 31.05.2022, 4215 от 26.05.2022, 4210 от 25.04.2022, 4217 от 29.05.2022, 4226 от 24.06.2022, 4195 от 11.01.2022, 4196 от 11.01.2022, 4201 от 03.02.2022, 4206 от 10.03.2022, 4200 от 19.01.2022, 4197 от 18.01.2022, 4202 от 03.02.2022, 4203 от 06.02.2022, 4198 от 18.01.2022, 4199 от 19.01.2022, 4204 от 07.03.2022, 4205 от 07.03.2022, 4207 от 22.04.2022, 4456 от 13.03.2021, 4462 от 28.03.2021, 4457 от 13.03.2021, 4459 от 18 03 2021, 4428 от 10.03.2021, 4464 от 06.03.2021, 446 от 28.03.2021, 4460 от 18.03.2021 4458 от 17.03.2021 4353 от 26.02.2021, 4454 от 28.02.2021, 4349 от 19.02.2021, 4346 от 17.02.2021, 4356 от 21.02.2021, 4347 от 17.02.2021, 4453 от 28.02.2021,  4451 от 28.02.2021, 4352 от 26.02.2021 , 4348 от 19.02.2021, 4344 от 16.02.2021,  4343 от 16.02.2021, 4452 от 28.02.2021, 4463 от 16.02.2021, 4350 от 21.02.2021, 4455 от 06.03.2021, 4337 от 26.01.2021, 4335 от 23.01.2021, 4342 от 21.01.2021, 4340 от 30.01.2021, 4336 от 26.01.2021, 4450 от 08.02.2021, 4448 от 01.02.2021, 4341 от 21.01.2021, 4338 от 28.01.2021, 4356 от 17.01.2021, 4429 от 23.01.2021, 4354 от 01.02.2021, 4339 от 30.01.2021, 4355 от 17.01.2021 4449 от 08.02.2021 4489 от 30.12.2021 4491 от 30.12.2021 4480 от 23.12.2021, 4418 от 10.12.2021, 4484 от 26.12.2021, 4487 от 28.12.2021, 4477 от 30.11.2021, 4490 от 30.12.2021, 4486 от 28.12.2021, 4485 от 26.12.2021, 4488 от 30.12.2021, 4481 от 23.12.2021, 4476 от 29.11.2021, 4482 от 24.12.2021, 4483 от 24.12.2021, 4479 от 10.12.2021, 4375 от 12.10.2021, 4374 от 22.10.2021, 4376 от 25.10.2021, 4467 от 09.11.2021, 4378 от 27 10 2021, 4492 от 31.10.2021, 4471 от 17.11.2021, 4472 от 17.11.2021, 4379 от 30.10.2021, 4473 от 28.11.2021, 4469 от 12.11.2021, 4470 от 12.11.2021, 4474   от 28.11.2021, 4377 от 27.10.2021, 4475 от 29.11.2021, 4468 от 09.11.2021 , 4493 от 31.10.2021, 4466 от 20.10.2021, 4369 от 29.09.2021, 4371 от 30.09.2021, 4364 от 23.09.2021, 4362 от 12.09.2021, 4366   от 25.09.2021, 4465 от 20.10.2021, 4373 от 22.10.2021, 4361 от 31.08.2021, 4370 от 29.09.2021, 4365   от 25.09.2021, 4372 от 30.09.2021, 4368 от 27.09.2021 4363            от 23.09.2021, 4385 от 31.08.2021, 4367 от 27.09.2021, 4384 от 23.08.2021, 4420 от 19.07.2021, 4360 от 31.08.2021, 4421 от 21.07.2021, 4380           от 29.07.2021, 4357 от 28.08.2021, 4359 от 31.08.2021, 4424    от 28.07.2021, 4423 от 28.07.2021, 4382         от 12.08.2021, 4418 от 15.07.2021, 4383 от 23.08.2021, 4419 от 19.07.2021, 4381 от 12.08.2021, 4358 от 28.08.2021, 4422 от 21.07.2021, 4425 от 29.07.2021, 4415 от 12.07.2021, 4404           от 28.06.2021, 4408           от 30.06.2021, 4411            от 30.06.2021, 4417 от 15.07.2021, 4414 от 09.07.2021, 4416 от 12.07.2021, 4413      от 06.07.2021, 4410 от 30.06.2021, 4406 от 29.06.2021, 4412 от 06.07.2021, 4401 от 17.06.2021, 4405 от 28.06.2021, 4403 от 20.06.2021, 4409 от 30.06.2021, 4407 от 29.06.2021, 4402 от 20.06.2021, 4400 от 17.06.2021, 4395 от 09.06.2021, 4394 от 31.05.2021, 4389 от 27.05.2021, 4398 от 15.06.2021, 4387 от 17.05.2021, 4430 от 14.05.2021, 4396   от 09.06.2021, 4397 от 09.06.2021, 4399 от 15.06.2021, 4386 от 17.05.2021, 4393 от 31.05.2021, 4391 от  30.05.2021, 4392 от 31.05.2021, 4388 от 27.05.2021, 4434            от 28.04.2021, 4433           от 29.04.2021, 4332 от 11.05.2021, 4331 от 08.05.2021, 4333 от 11.05.2021, 4427 от 03.05.2021, 4435 от 28.04.2021, 4334 от 14.05.2021, 4432           от 30.04.2021, 4431 от 30.04.2021, 4426 от 03.05.2021, 4437 от      27.04.2021, 4444 от 31.03.2021, 4445 от 31.03.2021, 4436 от 27.04.2021, 4439 от 22.04.2021, 4438 от 22.04.2021, 4447 от 29.03.2021, 4446 от 29.03.2021, 4443 от 31.03.2021, 4440 от 09.04.2021, 4441 от 08.04.2021, 4442 от 31.03.2021, 4286 от 20.12.2022, 4314 от 20.12.2022, 4312 от 20.12.2022, 4310 от 20.12.2022, 4317 от 20.12.2022, 4311 от 20.12.2022, 4282 от 20.12.2022, 4316 от 20.12.2022, 4281 от 20.12.2022, 4308 от 20.12.2022, 4315 от 20.12.2022, 4309 от 20.12.2022, 4313 от 20.12.2022, 4307 от 20.12.2022, 4283 от 20.12.2022, 4285 от 20.12.2022, 4284 от 20.12.2022, 4296 от 20.12.2022, 4305 от 20.12.2022, 4303           от 20.12.2022, 4304   от 20.12.2022, 4299           от 20.12.2022, 4302 от 20.12.2022, 4287 от 20.12.2022, 4301        от 20.12.2022, 4298 от 20.12.2022, 4295   от 20.12.2022, 4289 от 20.12.2022, 4297         от 20.12.2022, 4306   от 20.12.2022, 4300 от 20.12.2022, 4294         от 20.12.2022, 4288           от 20.12.2022, 4544            от 20.12.2022, 4552 от 20.12.2022, 4554 от 20.12.2022, 4549 от 20.12.2022, 4556 от 20.12.2022, 4543 от 20.12.2022, 4551 от 20.12.2022, 4553 от 20.12.2022, 4555         от 20.12.2022, 4550 от 20.12.2022, 4562    от 20.12.2022, 4559 от 20.12.2022, 4557 от 20.12.2022, 4560        от 20.12.2022, 4558   от 20.12.2022, 4548 от 20.12.2022, 4547         от 20.12.2022, 4561           от 20.12.2022, 4452            от 30.12.2022, 4466           от 30.12.2022, 4460 от 30.12.2022, 4469 от 30.12.2022 4458 от 30.12.2022, 4464    от 30.12.2022, 4462           от 30.12.2022, 4470           от 30.12.2022, 4454           от 30.12.2022, 4467    от 30.12.2022, 4456 от 30.12.2022, 4468 от 30 12.2022, 4495 от 30.12.2022, 4491 от        30.12.2022, 4489 от 30.12.2022,4488    от 30.12.2022 4478 от 30.12.2022 4498           от 30.12.2022, 4481 от 30.12.2022, 4502 от 30.12.2022, 4494 от 30.12.2022 4493 от 30.12.2022, 4480            от 30 12.2022, 4492 от 30.12.2022, 4501         от 30.12.2022 4483 от 30.12.2022, 4487 от 30.12.2022, 4482    от 30.12.2022, 4485           от 30.12.2022 4497 от 30.12.2022, 4490          от 30.12.2022, 4472    от 30.12.2022, 4453           от 30.12.2022 4451 от 30.12.2022, 4461 от 30.12.2022, 4463   от 30.12.2022, 4473           от 30.12.2022 4475            от 30.12.2022, 4450 от 30.12.2022, 4455 от 30.12.2022, 4465    от 30.12.2022 4477            от 30.12.2022, 4459 от 30.12.2022, 4457 от 30.12.2022, 4471 от 30.12.2022 4474  от 30.12.2022, 4628 от 30.12.2022, 4560         от 30.12.2022, 4556           от 30.12.2022, 4564    от 30.12.2022, 4561           от 30.12.2022, 4565 от 30.12.2022, 4562 от 30.12.2022, 4558 от 30.12.2022, 4563 от 30.12.2022, 4547 от 30.12.2022, 4533         от 30.12.2022, 4531 от 30.12.2022, 4554    от 30.12.2022, 4539           от 30.12.2022, 4523 от 30.12.2022, 4528 от 30.12.2022, 4542   от 30.12.2022, 4535           от 30.12.2022, 4551 от 30.12.2022, 4534 от 30.12.2022, 4546 от 30.12.2022, 4536 от 30.12.2022, 4522 от 30.12.2022, 4524 от 30.12.2022, 4529 от 30.12.2022, 4537            от 30.12.2022, 4532 от 30.12.2022, 4544         от 30.12.2022, 4540           от 30.12.2022, 4526 от 30.12.2022, 4553    от 30.12.2022, 4549           от 30.12.2022, 4530 от 30.12.2022, 4527 от 30.12.2022, 4507   от 30.12.2022, 4520 от 30.12.2022, 4515 от 30.12.2022, 4514        от 30.12.2022, 4516           от 30.12.2022, 4505 от 30.12.2022, 4511 от 30.12.2022, 4512 от 30.12.2022, 4518 от 30.12.2022, 4508 от 30.12.2022, 4517 от 30.12.2022, 4521   от 30.12.2022, 4519 от 30.12.2022, 4506 от 30.12.2022, 4509 от 30.12.2022, 4510    от 30.12.2022, 4504 от 30.12.2022, 4513 от 30.12.2022, 4503 от 30.12.2022, 4597от 30.12.2022, 4592    от 30.12,2022, 4588 от 30.12.2022, 4594 от 30.12.2022, 4596 от 30.12.2022, 4638 от 30.12.2022, 4593 от 30.12.2022, 4589 от 30.12.2022, 4599 от 30.12.2022, 4590 от 30.12.2022, 4591 от 30.12.2022, 4571 от 30.12.2022, 4600         от 30.12.2022, 4598 от 30.12.2022, 4595 от 30.12.2022, 4570 от 30.12.2022, 4647 от 30.12.2022, 4651           от 30.12.2022, 4650 от 30.12.2022, 4627 от 30.12.2022, 4645    от 30.12.2022, 4617 от 30.12.2022, 4573         от 30.12.2022, 4643           от 30.12.2022, 4610 от 30.12.2022, 4630 от 30.12.2022, 4621 от 30.12.2022, 4633 от 30.12.2022, 4636 от 30.12.2022, 4614 от 30.12.2022, 4612 от 30.12.2022 4632 от 30.12.2022, 4634            от 30.12.2022, 4635 от 30.12.2022, 4575 от 30.12.2022, 4572           от 30.12.2022, 4574           от 30.12.2022, 4641            от 30.12.2022, 4625 от 30.12.2022, 4648 от 30.12.2022, 4604 от 30.12.2022, 4606      от 30.12.2022, 4640 от 30.12.2022, 4586   от 30.12.2022, 4631           от 30.12.2022, 4605           от 30.12.2022, 4623    от 30.12.2022, 4628 от 30.12.2022, 4629 от 30.12.2022, 4639        от 30,12.2022, 4626   от 30.12.2022, 4601 от 30.12.2022, 4602         от 30.12.2022, 4569 от 30.12.2022, 4652         от 30.12.2022, 4603    от 30.12.2022, 4644 от 30.12.2022, 4646 от 30.12.2022, 4642 от 30.12.2022, 4624            от 30.12.2022, 4637           от 30.12.2022, 4585           от 30.12.2022, 4607 от 30.12.2022, 4587            от 30.12.2022, 4649 от 30.12.2022, 4620 от 30.12.2022, 4616 от 30.12.2022, 4608      от 30.12.2022, 4609 от 30.12.2022, 4583 от 30.12.2022, 4579 от 30.12.2022, 4578           от 30.12.2022, 4568   от 30.12.2022, 4580 от 30.12.2022, 4565 от 30.12.2022, 4615 от 30.12.2022, 4563      от 30.12.2022, 4581 от 30.12.2022, 4618   от 30.12.2022, 4619           от 30.12 2022, 4567           от 30.12.2022, 4584    от 30.12.2022, 4611           от 30.12.2022, 4566 от 30.12 2022, 4577 от 30.12.2022, 4622   от 30.12.2022, 4613           от 30.12.2022, 4671           от 30.12.2022, 4668           от 30.12.2022, 4676   от 30.12.2022, 4684 от 30.12.2022, 4650         от 30.12.2022, 4657 от 30.12.2022, 4673 от 30.12.2022, 4680 от 30.12.2022, 4646   от 30.12.2022, 4661           от 30.12.2022, 4642           от 30.12.2022, 4643 от 30.12.2022, 4687   от 30.12.2022, 4655           от 30.12.2022, 4648 от 30.12.2022, 4640 от 30.12.2022, 4659 от 30.12.2022, 4682           от 30.12.2022, 46s3 от 30.12.2022, 4636          от 30.12.2022, 4664    от 30.12.2022, 4603           от 30.12.2022, 4666 от 30.12.2022, 4638 от 30.12.2022, 4678 от 30.12.2022, 4677 от 30.12.2022, 4688 от 30.12.2022, 4667         от 30.12.2022, 4669           от 30.12.2022, 4674 от 30.12.2022, 4656   30.12.2022, 4631    от 30.12.2022, 4679 от 30.12.2022, 4665 от 30.12.2022, 4685 от 30.12.2022, 4654   от 30.12.2022, 4675 от 30.12.2022, 4660         от 30.12.2022, 4617   от 30.12.2022, 4672           от 30.12.2022, 4690 от 30.12.2022, 4686 от 30.12.2022, 4689 от 30.12.2022, 4658    от 30.12.2022, 4601 от 30.12.2022, 4670         от 30.12.2022, 4662           от 30.12.2022, 4683    от 30.12.2022, 4681 от 30.12.2022, 4663         от 30.12.2022, 4623 от 30.12.2022, 4599 от 30.12.2022, 4621от 30.12.2022, 4641            от 30.12.2022, 4580 от 30.12.2022, 4649         от 30.12.2022, 4582    от 30.12.2022, 4651           от 30.12.2022, 4633           от 30.12.2022, 4595 от 30.12.2022, 4647 от 30.12.2022, 4635 от 30.12.2022, 4645 от 30.12.2022, 4606 от 30.12.2022, 4593            от 30.12.2022, 4652           от 30.12.2022, 4588 от 31.12.2022, 4644         от 30.12.2022, 4637 от 30.12.2022,4597 от 30.12.2022, 4591 от 30.12.2022, 4625  от 30.12.2022, 4639 от 30.12.2022, 4573            от 30.12.2022, 4576 от 30.12.2022, 4525         от 30.12.2022, 4538           от 30.12.2022, 457 от 30.12.2022, 4545 от 30.12.2022, 4552   от 30.12.2022, 4548           от 30.12.2022, 4559           от 30.12.2022, 4568 от 30.12.2022, 4557   от 30.12.2022, 4543           от 30.12.2022, 4550 от 30.12.2022, 4555 от 30.12.2022, 4566 от 30.12.2022, 4570           от 30.12.2022, 4569 от 30.12.2022, 4541 от 30.12.2022, 4484 от 30.12.2022, 4692 от 26.01.2022, 4695 от 09.08.2022, 4694           от 09.08.2022, 4496   от 30.12.2022, 4693 от 26.01.2022, 4486 от 30.12.2022, 4499 от 30.12.2022, 4390      от 20.12.2022, 4345 от 20.12.2022, 4500 от 30.12.2022, 4578 от 30.12.2022, 4653 от 30.12.2022, 4574 от 30.12.2022, 4662 от 30.12.2022, 4669   от 30.12.2022, 4665           от 30.12.2022, 4663 от 30.12.2022, 4671   от 30.12.2022, 4872           от 30.12.2022, 4672 от 30.12.2022, 4871         от 30.12.2022, 4666 от 30.12.2022, 4873 от 30.12.2022, 4568 от 30.12.2022, 4870 от 30.12.2022, 4664 от 30.12.2022, 4670            от 30.12.2022, 4869           от 30.12.2022, 4667           от 30.12.2022, 4868           от 30.12.2022, 4874 от 30.12.2022, 4865 от 30.12.2022, 4867 от 30.12.2022, 4875         от 30.12.2022, 4866 от 30.12.2022, 4863    от 30.12.2022, 4880           от 30.12.2022, 4861 от 30.12.2022, 4859         от 30.12.2022, 4878 от 30.12.2022, 4876 от 30.12.2022, 4862 от 30.12.2022, 4877           от 30.12.2022, 4864 от 30.12.2022, 4881 от 30.12.2022, 4879 от 30.12.2022, 4661 от 30.12.2022, 4660 от 30.12.2022, 4659 от 30.12.2022, 4658 от 30.12.2022, 4582 от 30.12.2022, 4673         от 30.12.2022, 4576 от 30.12.2022, 4564 от 30.12.2022, 4479   от 30.12.2022, 4942 от 30.12.2022, 4927         от 30.12.2022, 4928 от 30.12.2022, 4944 от 30.12.2022, 4929 от 30.12.2022, 4931         от 30.12.2022, 4936 от 30.12.2022, 4934    от 30.12.2022, 4909           от 30.12.2022, 4907 от 30.12.2022, 4919         от 30.12.2022, 4921 от 30.12.2022, 4915 от 30.12.2022, 4913 от 30.12.2022, 4924           от 30.12.2022, 4917 от 16.05.2022, 4911 от 30.12.2022, 4926 от 30.12.2022, 3277 от 31.10.2022, 3278 от 31.10.2022.

В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно п. ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой. 

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В связи с нарушением ответчиком обязательств по своевременной оплате выполненных работ, истцом с учетом уточнения исковых требований по п. 9.7 договора начислена неустойка за 2020г. в размере 5 985 361 руб. 25 коп., за 2021г. в размере 4 015 692 руб. 15 коп., за 2022г. в размере 26 594 329 руб. 23 коп., на общую сумму 36 595 382 руб. 

Довод ответчика о том, что по дополнительным работам ООО «НЭРЗ» рассчитал неустойку исходя из 30-ти дневного срока оплаты, а по мнению ОАО «РЖД» необходимо применить 90-то дневный срок оплаты подлежит отклонению.

В соответствии со ст. 3.12 договора подрядчик предоставляет заказчику счета-фактуры в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В соответствии со ст. 168 Налогового Кодекса РФ при реализации работ выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ.

В соответствии с п. 3.10 договора оплата выполненных дополнительных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных дополнительных работ в течение 30-ти календарных дней с даты предоставления полного пакета документов (акт формы ФПУ-26, счет-фактура и счет на оплату).

В соответствии с п. 3.14 договора в случае нарушения подрядчиком срока предоставления комплекта документов, предусмотренного п. 3.12 договора оплата выполненных работ осуществляется в течение 90-та календарных дней с даты предоставления комплекта документов.

По факту выполнения дополнительных работ ООО «НЭРЗ» и ОАО «РЖД» подписаны акты сдачи-приемки выполненных дополнительных работ. При этом, на часть дополнительных работ цена ОАО «РЖД» утверждена, а на часть нет (новый вид дополнительных работ).

По дополнительным работам цена на которые ОАО «РЖД» утверждена, ООО «НЭРЗ» предъявил документы на оплату в срок, предусмотренный п. 3.12 договора.

По дополнительным работам, цена на которые ОАО «РЖД» не утверждена на момент их предъявления к сдачи-приемки, ООО «НЭРЗ» предъявил документы на оплату после утверждения ОАО «РЖД» цены на выполненные дополнительные работы. Срок выставления первичной документации на оплату, в таком случае, не регулируется п. 3.12 договора. 

В таком случае, действует правило, регламентированное ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении.

По выполненным ООО «НЭРЗ» и принятым ОАО «РЖД» дополнительным работам, цена по которым ОАО «РЖД» не утверждена на момент предъявления к сдачи-приемки, согласно п. 3.4 договора и п. 5 Приложения №4 «Регламент взаимодействия» договора, в случае отсутствия согласованной цены по работам стороны по факту их выполнения определяют по ним цену.

Проверив расчет истца и контррасчет ответчика, суд признает расчет истца неверным, исходя из следующего.

Суд принимает довод ответчика о том, что размер пени по работам 2020г. по 3 актам формы ФПУ-26 превышает максимальный размер согласованный сторонами в договоре.

Согласно п. 9.7 договора расчет пени за несвоевременную оплату исчисляется в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

Таким образом, пени по 3 актам формы ФПУ-26 в размере 208 240 руб. 42 коп. заявлены необоснованно.

Кроме того, суд находит обоснованным довод ответчика относительно не принятия истцом во внимание моратория на начисление неустоек.

В силу ч. 1 ст. 9.1 Федерального закона 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации. Правительство также определяет круг лиц, на которые распространяется мораторий.

Такой мораторий введен Правительством РФ с 01.04.2022г. на шесть месяцев постановлением от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям подаваемым кредиторами».

Введение моратория, помимо прочего, предусматривает установление запрета на применение финансовых санкций за неисполнение пострадавшими компаниями денежных обязательств по требованиям, возникшим до введения моратория. При этом запрет не зависит ни от причин просрочки исполнения обязательств, ни от доказанности факта нахождения ответчика в предбанкротном состоянии. Предоставление государством таких мер поддержки наиболее пострадавшим отраслям экономики прежде всего было обусловлено серьезным экономическим ущербом, причиненным пандемией, и направлено на недопущение еще большего ухудшения их положения.

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъясняется, что действие моратория распространяется на лиц, подпадающих под определенные Правительством РФ критерии и в том случае, если они не находятся в процедурах банкротства.

Из постановления Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 следует, что правила о моратории распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, указанных в п. 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают ли они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.

Учитывая изложенное, в период действия моратория с 01.04.2022г. до 01.10.2022г. к требованиям возникшим до периода введения моратория, финансовые санкции не применяются.

При таких обстоятельствах неустойка за период с 01.04.2022г. по 01.10.2022г. на задолженность возникшую до 01.04.2022г. начислению не подлежит.

Таким образом, в связи с не применением истцом положений законодательства Российской Федерации о моратории на применение финансовых санкций, требования о взыскании пени в размере 662 901 руб. 8 коп. по 23 актам формы ФПУ-26 предъявлены необоснованно.

Доводы истца о том, что действие моратория не распространяется на ОАО «РЖД» подлежит отклонению.

Отклоняя доводы истца о неприменении моратория в отношении ответчика, суд отмечает, что Постановлением N 497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

То есть мораторий на возбуждение дел о банкротстве установлен для всех без исключения юридических лиц.

Принятие Постановления N 497 с учетом положений ст. 9.1 Закона о банкротстве обусловлено необходимостью поддержки Российской экономики и предполагает помощь всем субъектам экономического оборота.

Сам по себе мораторий (запрет начисления пени) не ставится в зависимость ни от причин просрочки исполнения обязательств, ни от доказанности факта нахождения ответчика в предбанкротном состоянии.

То есть само по себе обстоятельство, что должник не пострадал в период действия моратория, не имеет правоопределяющего значения.

Ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности, в отношении требований, основанных на 2 актах формы ФПУ-26 по работам за 2020г. 

В силу п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности в соответствии со ст. 196 ГК РФ установлен в три года.

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Как разъяснено в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) от 29.09.2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности" срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (ст. 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам ст. 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

В остальной части расчет пени, представленный истцом по спорным актах формы ФПУ-26 суд, признает составленным верно.

При таких обстоятельствах, суд находит предъявленной обоснованно сумму пени за нарушение срок оплаты выполненных работ в размере 35 588 601 руб. 62 коп.

Ответчиком также заявлено о несоразмерности взыскиваемой истцом неустойки последствиям ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств, снижении на основании ст. 333 ГК РФ. 

В силу ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 69 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ). 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 7) если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 71 Постановления N 7). 

Из п. 77 Постановления Пленума ВС РФ N 7 следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды. 

В соответствии с п. 73 постановления Пленума ВС РФ N 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

Также в Определении Верховного Суда РФ от 24.02.2015г. N 5-КГ14-131, Определении Конституционного Суда РФ от 15.01.2015г. N 6-О, Определении Конституционного Суда РФ от 24.03.2015г. N 560-О, Определении Конституционного Суда РФ от 23.04.2015г. N 977-О разъяснено, что истец-кредитор, требующий уплаты неустойки, не обязан доказывать причинение ему убытков - бремя доказывания несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства лежит на ответчике, заявившем о ее уменьшении (п. 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. N 17; п. 11 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.05.2013 г.). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 г. N 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. 

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. 

При этом, суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер. 

При этом, задача суда состоит в устранении явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению. 

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. 

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. 

При этом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. 

Общий размер неустойки ограничен - не более 5% от суммы просроченного платежа.

Рассматривая заявление ответчика о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ принимая во внимание фактические обстоятельства дела, специфику конкретных правоотношений, исходя из оценки соразмерности заявленных истцом к взысканию санкций, с учетом возможных финансовых последствий для каждой из сторон, соблюдая баланс интересов сторон, суд приходит к выводу о возможности применения ст. 333 ГК РФ и уменьшении размера начисленной истцом неустойки на 10% до 32 029 740 руб. 

По мнению суда, указанный размер неустойки является в данном случае достаточным и соразмерным нарушенному обязательству. 

Суд отмечает, что неустойка должна быть адекватной и соизмеримой с нарушенным интересом, в противном случае исключается экономическая целесообразность исполнения договора. Уменьшение размера неустойки направлено на разумное применение судом меры ответственности с учетом обстоятельств дела и характера нарушения.

Подобное снижение размера неустойки не ущемляет права истца, а устанавливает баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Согласно п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011г. N 81 "О некоторых вопросах применения ст. 333 ГК РФ", рассматривая вопросы о распределении между сторонами расходов по уплате государственной пошлины в случаях уменьшения размера подлежащей взысканию неустойки, арбитражным судам необходимо учитывать, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 333.22 НК РФ в цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты. Если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам ст. 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения. 

При изложенных обстоятельствах требования истца правомерны, обоснованы и подлежат удовлетворению частично в размере 32 029 740 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Руководствуясь ст.ст. 65, 71, 110, 167, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новосибирский электровозоремонтный завод" неустойку по договору №3056749 от 31.08.2018г. на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава в размере 32 029 740 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 194 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его изготовления в полном объеме.

 

Судья                                                                                          Селивестров А.В.