АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-6739/2020

г. Ставрополь

06 сентября 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Репиной А.Н.,  рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022, к обществу с ограниченной ответственностью «Регион-С», г. Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Государственный морской университет им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова»,  

г. Новороссийск; общество с ограниченной ответственностью «Строй Заказчик», г. Батайск, 

общество с ограниченной ответственностью «Взлет А», г. Краснодар,  индивидуальный предприниматель Михнева Т.С., г. Ставрополь,  

о взыскании с учетом произведенной оплаты по договору строительного подряда с  субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С денежной суммы в размере 6 980 187 руб. 26  коп.; неустойки (пени) за период с 01.01.2019 по 05.11.2019 в размере 480 977 руб. 67  коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда с  субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С; расходов по уплате государственной пошлины.  

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Регион-С», г. Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022, 

о взыскании задолженности по договору строительного подряда от 25.05.2018   № 1/29-С в размере 11 184 206 руб. 81 коп., пени за период с 17.12.2019 по 12.11.2020 в  сумме 526 030 руб. 53 коп.,  

 Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170-176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края   

РЕШИЛ:

принять уточненные исковые требования. 

 В удовлетворении ходатайств ООО «Регион-С» об отложении слушания дела,  истребовании у ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф.  Ушакова» сведений о дате нанесения аппликации на фасад здания, назначении повторной  экспертизы, фальсификации доказательств отказать.  

 Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй»,  г. Ставрополь, удовлетворить в полном объеме.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регион-С», г.  Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949, в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, ОГРН 1152651015440,  ИНН 2635211022, с учетом произведенной оплаты по договору строительного подряда с  субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С денежную сумму в размере 6 980 187 руб. 20  коп.; неустойку (пени) в размере 842 020 руб. 68 коп. за нарушение сроков выполнения  работ по договору строительного подряда с субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С за  период с 01.01.2019 по 05.11.2019, в возмещение расходов по оплате государственной  пошлины 62 111 руб., в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы 5 000 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 В удовлетворении встречных исковых требований ООО «Регион-С», г.  Ставрополь, отказать.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регион-С», г.  Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949, в доход федерального бюджета  81551 руб. государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

 Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г.  Ставрополь, ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022, справку на возврат  государственной пошлины 11 914 руб.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  

принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.11.2021 7:29:16

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна