256/2023-93551(2) 

Арбитражный суд Брянской области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

решения

 по делу 

№ А09-4406/2023

город Брянск

24 августа 2023 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Мишакина В.А.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Строительные материалы», г.Брянск Брянской области, ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  «Стройгарант», г.Москва, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании 438 592, 35 руб. (с учетом уменьшения), 

при участии:  

от истца: ФИО2 – представитель (доверенность от 19.04.2023 № 1);  от ответчика: ФИО3 – представитель (доверенность от 20.03.2023 № 1).  

Руководствуясь ст.ст.167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительные  материалы» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Стройгарант» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительные материалы» неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору  от 27.01.2014 № 30-2014 за период с 02.02.2022 по 30.03.2022 и с 01.10.2022 по 31.05.2023  в размере 175 436, 91 руб. (с учетом уменьшения размера неустойки по указанному  периоду в соответствии со ст. 333 ГК РФ), а также 11 772 руб. судебных расходов  по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные  материалы» из федерального бюджета Российской Федерации 4 979 руб. государственной  пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 12.04.2023 № 755.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня принятия и может быть обжаловано в течение указанного срока в Двадцатый  арбитражный апелляционный суд, г.Тула.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области. 

В соответствии с абз.1 ч.1 ст.177 АПК РФ решение, выполненное в форме  электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим  заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку (абз.2 ч.1 ст.177 АПК РФ).   

Судья Мишакин В.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:23:00

Кому выдана Мишакин Василий Алексеевич