АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-14498/2017

город Кемерово

12 декабря 2017 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Переваловой О.И. при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Борисовой  А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания»,  

г. Новосибирск, ОГРН 1105476079763 

к обществу с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой», г. Новосибирск, ОГРН  1075406050500  

о взыскании 8 395 904,26 руб. неустойки (с учетом принятого судом ходатайства в порядке  статьи 49 АПК РФ)  

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «СибирьРегионСтрой», г. Новосибирск, ОГРН 1075406050500  

к обществу с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная  компания», г. Новосибирск, ОГРН 1105476079763  

о взыскании 233 199,35 руб. неустойки 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

Первоначальный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания»  518876,38руб. нестойки, 59243,19руб. расходов от уплаты государственной пошлины по  иску, всего 578119,57руб.  

В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать, расходы от  уплаты государственной пошлины отнести на стороны пропорционально удовлетворённым  требованиям.  

Обществу с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная  компания» возвратить из федерального бюджета 17руб. государственной пошлины, излишне  уплаченной по платежному поручению № 150 от 27.02.2017.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юргинская  проектно-строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «СибирьРегионСтрой» 233199,35руб. неустойки, 7664руб. расходов от уплаты  государственной пошлины по иску, всего 240863,35руб.  

Произвести зачет встречных однородных требований, по результатам которого выдать  исполнительный лист.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания»  337256,22руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.  

Судья О.И. Перевалова