6_1848825  

Арбитражный суд Мурманской области 

улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038, www.murmansk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Мурманск 

 Дело № А42-9352/2020  «19» мая 2021 года  

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской  области  

решил:

первоначальный иск удовлетворить частично. 

 взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» в  пользу муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства  ЗАТО Александровск» неустойку в размере 837 919 руб. 01 коп., в том числе  

214 047 руб. 93 коп. - пени; 623 871 руб. 08 коп. - штраф.  

 В остальной части в удовлетворении первоначального иска требований  отказать.  

 Встречный иск удовлетворить частично. 

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального  строительства ЗАТО Александровск» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Ремстройнорд» пени в размере 631 807 руб. 63 коп.  

 В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.  

 В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Ремстройнорд» в пользу муниципального казенного учреждения «Отдел  капитального строительства ЗАТО Александровск» неустойку в размере  

206 111 руб. 38 коп. 

    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 18 844 руб.  

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального  строительства ЗАТО Александровск» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Ремстройнорд» судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 13 733 руб.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  арбитражный суд апелляционной инстанции.  

 Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу решения.  

Судья Н.Н. Ярец  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.08.2020 14:33:25

Кому выдана Ярец Наталья Николаевна