АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-15891/2019

г. Ярославль

01 декабря 2019 года

Резолютивная часть решения вынесена 20 ноября 2019 года,

Решение в полном объеме изготовлено 01 декабря 2019 года,

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Овечкиной Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сулеймановым И.И., 

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью «Консилиум Медикал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к государственному автономному учреждению здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

третье лицо: акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора,

 

при участии:

от истца – ФИО1, по доверенности от 12.08.2019 № 2,

от ответчика – ФИО2, по доверенности от 29.03.2019, ФИО3, по доверенности от 09.09.2019, ФИО4, по доверенности от 29.03.2019,

от третьего лица – не явился, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Консилиум Медиа» (далее – истец, ООО «Консилиум Медиа») обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к государственному автономному учреждению здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» (далее – ответчик, Учреждение, Больница) о признании недействительным одностороннего отказа от договора на поставку медицинского оборудования (операционный стол) (далее – товар, оборудование), ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования от 09.04.2019 № 232-31907622690 (далее – договор).

Исковые требования основаны на положениях договора, статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы необоснованным отказом ответчика от договора с истцом. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, по ходатайству привлечено акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» (далее – трете лицо, Банк, АО КБ «ФорБанк»).

В судебном заседании представитель истца  иск поддержал в полном объеме. 

Представители ответчика иск не признали по основаниям, подробно изложенным в отзыве на исковое заявление. Больница пояснила, что 11.03.2019  учреждение выставило редукцион в электронной форме № 31907622690 на поставку операционного стола, ввод его в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих медицинское обслуживание медицинского оборудования. Техническая документация была составлена под потребности и особенности отделения в котором данный операционный стол планировался к эксплуатации. B соответствии с документацией редукцион в электронной форме проходил 20.03.2019. По результатам подачи ценовых предложений победителем было признано ООО «Консилиум Медикал». По результатам редукциона в электронной форме между сторонами заключен договор. В соответствии с условиями договора поставка оборудования осуществляется поставщиком в место доставки на предусмотренных в нем условиях, срок поставки - в течение 90 дней с момента заключения договора. Таким образом, предельной датой поставки оборудования является 08.07.2019. Кроме того, в соответствии с договором поставщик не позднее, чем за семь рабочих дней до осуществления поставки оборудования обязан письменно уведомить заказчика о дате и времени доставки оборудования в место доставки. Не поставив обусловленный товар в оговоренный сторонами срок, истец нарушил условия договора, а также положения статей 309, 432 и 506 ГК РФ. Поскольку срок уведомления заказчика о поставке оговоренного оборудования со стороны истца был пропущен, заказчик отправил в адрес поставщика претензию от 02.07.2019 с требованием оплатить штраф. На данную претензию поставщик никак не отреагировал. 09.07.2019 поскольку товар истцом поставлен не был, заказчик направил в адрес поставщика претензию, в которой дал время поставщику поставить оборудование до 12.07.2019 и исполнить свои обязательства надлежащим образом. 12.07.2019 поставщик направил в адрес заказчика письмо о возможных вариантах исполнения договора со своей стороны. Данное письмо поступило не с официальной почты поставщика, так же в письме отсутствовала печать и подпись руководителя, что не позволило Учреждению идентифицировать это письмо, как поступившее именно от поставщика. 16.07.2019 заказчик, принимая во внимания все обстоятельства, а именно отсутствие поставки товара, отсутствие уведомления со стороны поставщика, отсутствие подтверждающих документов на возможность исполнения договора со стороны поставщика, решил расторгнуть договор в одностороннем порядке. 17.07.20419 ответчик по электронной почте уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. В настоящее время медицинское оборудование ответчиком приобретено в соответствии с действующим законодательством, выделенные для этой цели денежные средства Учреждением израсходованы. 

Третье лицо, уведомленное о судебном процессе между сторонами, отзыв  суду не направило, позицию относительно спора между сторонами не выразило. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено без участия представителя Банка. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и овтетчика, суд установил следующее.

09.04.2019 в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) по итогам редукциона в электронной форме № 31907622690 (протокол от 20.03.2019 № 31907622690-02) между Учреждением (заказчик) и ООО «Консилиум Медкал» (поставщик) заключен договор, в соответствии с которым поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку медицинского оборудования (операционный стол) стол операционный  DST - III (далее также – оборудование, товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования (далее - услуги), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образом оказанные услуги. Номенклатура оборудования и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к договору), технические показатели - техническими требованиями (приложение № 2 к договору). Поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 150003, 

<

...>, Больница (далее - место доставки). Оказание услуг осуществляется поставщиком в месте доставки (пункты 1.1, 1.2, 1.3 договора).

Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Цена договора, составляет 2 125 565 рублей 01 копейка, НДС не облагается. Цена договора включает в себя стоимость оборудования и услуг по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 договора. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества оборудования и иных условий договора (пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 договора). 

В обязанности поставщика согласно пунктам 3.1.1, 3.1.2, 3.1.11 договора входит поставить оборудование в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; оказать услуги в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями договора; обеспечивать гарантии на оборудование в соответствии с разделом 8 договора. Заказчик со своей стороны обязан своевременно принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образом оказанные услуги; выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями договора (пункты 3.3.3, 3.3.4 договора).

В разделе 5 договора стороны определили порядок поставки оборудования и документации.   Так поставка оборудования осуществляется поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных договором, срок поставки - в течение 90 дней с момента заключения договора, то есть не позднее 09.07.2019

Поставщик не позднее, чем за семь рабочих дней до осуществления поставки оборудования обязан уведомить заказчика о дате и времени доставки оборудования в место доставки (уведомление направляется в письменной форме). Фактической датой поставки считается дата, указанная в акте приема-передачи оборудования (приложение № 3 к договору). При поставке оборудования поставщик представляет следующую документацию: а) копию регистрационного удостоверения на оборудование, выданного Росздравнадзором, заверенную печатью поставщика или производителя (при наличии печати); б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) оборудования на русском языке; в) товарную накладную (универсальный передаточный документ), оформленную в установленном порядке; г) акт приема-передачи оборудования (приложение № 3 к договору) в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика); д) гарантию производителя на оборудование, срок действия которой должен быть 12 месяцев с даты ввода  в эксплуатацию, оформленную в виде отдельного документа; е) гарантию поставщика на оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа; ж) копию декларации о соответствии оборудования, выданную уполномоченными органами (организациями); з) счет, счет-фактуру (если поставщик является плательщиком НДС); и) заверенную надлежащим образом поставщиком копию лицензии на  техническое обслуживание медицинской техники или копии договоров с авторизованными сервисными центрами или копии договоров с соисполнителями, имеющими данную лицензию; к) иные документы, предусмотренные действующим законодательством. Вся техническая документация, включая все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

Согласно пунктам 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств бюджет субъекта Российской Федерации (субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос.задания(ВМП) из областного бюджета). Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета заказчика на счет поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика. Оплата по договору осуществляется после исполнения обязательств поставщиком по поставке оборудования и оказанию услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, обучению и инструктажу специалистов заказчика. Оплата по договору за поставленное оборудование и оказанные услуги осуществляется заказчиком после представления поставщиком следующих документов или копий документов: а) счета; б) счета-фактуры (для плательщиков НДС); в) товарной накладной (универсального передаточного документа); г) акта приема-передачи оборудования (приложение № 3 к договору), подписанного поставщиком и заказчиком; д) акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к договору), подписанного поставщиком и заказчиком; е) копии регистрационного удостоверения на оборудование; ж) гарантии производителя (изготовителя) на оборудование (копии); з) гарантии поставщика на оборудование (копии); и) копии декларации о соответствии оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями); к) технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке; л) заверенной надлежащим образом поставщиком копии лицензии на  техническое обслуживание медицинской техники или копии договоров с авторизованными сервисными центрами или копии договоров с соисполнителями, имеющими данную лицензию (в 1 экземпляре); м) акта об исполнении обязательств по договору (приложение № 5 к договору), подписанного сторонами; н) иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

Оплата по договору осуществляется по факту поставки оборудования, предусмотренного спецификацией (приложение № 1 к договору), и оказания услуг, после представления заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 договора и подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказанию услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к договору) в течение 60 дней с момента подписания заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказанию услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов. В случае, когда поставщик является субъектом МСП, оплата  производится в течение 30 календарных дней момента подписания заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказанию услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

Согласно пункту 10.1 договора поставщик при заключении договора должен предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в размере 212 5656 рублей 50 копеек (в размере 10 % от цены договора указанной в пункте .2.2 договора) на период с момента заключения договора по 31.12.2019.

В соответствии с пунктами 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2019. Внесение изменений в договор возможно в случаях, регламентируемых действующим законодательством Российской Федерации,  Положением о закупках Больницы. Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, по основаниям, предусмотренными ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:  отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ); существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ); неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ). Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации (пункт 17.1 договора).

Все споры, разногласия, которые могут возникнуть из договора решаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области (пункты 17.3, 17.4 договора).

Как следует из материалов дела, ответчик в установленный девяностодневный срок с момента заключения договора поставку операционного стола в адрес ответчика не осуществил. 

Больница направила в адрес Общества претензию от 02.07.2019 № 1662, в которой Учреждение, уведомив ответчика о нарушении с его стороны  условий пункта 5.1 договора,  потребовало от ООО «Консилиум Медикал»  в срок до 12.07.2019 оплатить штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек. Данная претензия истцом получена не была. 

09.07.2019 Больница направила в адрес Общества  вторую  претензию от 09.07.20019 № 1763, в которой Учреждение потребовало от  ответчика  в срок до 12 часов 00 минут 12.07.2019 поставить оборудование по договору, сообщив, что  заказчик не может ожидать поставки оборудования дольше указанного срока в связи с необходимостью оказания экстренной медицинской помощи, в том числе  с использованием оборудования по договору и уведомив, что заказчик не примет оборудование, поставленное после  12 часов 00 минут 12.07.2019.   В ответ на претензию Больницы от истца поступило письмо от 12.07.2019 № 190711-7, в котором Общество сообщило, что не отказывается от исполнения взятых на себя  после заключения договора обязанностей, но по независящим от ООО «Консилиум Медикал» причинам допустило просрочку поставки оборудования по договору. Истец заверил ответчика, что оборудование будет поставлено в срок не позднее 09.09.2019, при этом предлагает поставить  стол операционный  Фаура  электрогидравлический 5ЭГ-4 с улучшенными характеристиками. В случае согласия на замену более улучшенного оборудования поставка будет осуществлена в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания соответствующего соглашения к договору с учетом удержания пени при оплате.

Ответчик предложение ответчика не принял, протоколом от 16.07.2019  в соответствии со статьей 523 ГК РФ и пунктом 21 раздела 15 Положения  о закупках Учреждения решил отказаться в одностороннем порядке от  исполнения договора (протокол размещен в Единой Информационной  Системе) и 17.07.2019 по электронной почте, а 18.07.2019 посредством почтовой связи направил в адрес истца уведомление № 1844 об одностороннем отказе от договора, указав на нарушение поставщиком своих обязательств по поставке согласованного в договоре товара и сославшись при этом на экстренную необходимость в нем, а также на тот факт, что договором не предусмотрена поставка товара с иными характеристиками. Уведомление  вернулось истцу не врученным.

Истец, получив уведомление от ответчика, и не согласившись с односторонним отказом Больницы от исполнения договора, считая его недействительным, обратился в Арбитражный суд Ярославской области с настоящим иском. 

В силу статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства, порождающих гражданские права и обязанности.

Согласно статье 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, предусмотренном АРК РФ. При этом способы защиты гражданских прав перечислены в статье 12 ГК РФ, одним из которых является восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Заключённый между сторонами договор, исходя из смысла его положений, носит смешанный характер, а именно содержит в себе элементы договора поставки и договора возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 ГК РФ к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в соответствии с законом и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с законом при осуществлении им закупок регулирует Законом № 223-ФЗ. 

Согласно частям 1, 6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 2, 3, 4 статьи 1, статья 9 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (статьи 309, 310 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. Сторона, которой ГК РФ, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Из положений статьи 450.1 ГК РФ следует, что предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Сторона, которой ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон  (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ). Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Согласно частям 12, 13, 14 статьи 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), также применяемым к отношениям сторон, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» разъяснено, что договор изменяется или прекращается с момента, когда такое уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.

Материалами дела подтверждается и истцом не опровергнут факт направления в его адрес уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора от истца, при этом доказательств устранения нарушений со стороны ООО «Консилиум Медикал» условий контракта в десятидневной срок с момента получения  (предполагаемого получения) уведомления от Больницы истцом в материалы дела не представлено. Также не представлено и свидетельств недобросовестного поведения Больницы, отказавшейся от исполнения договора с истцом. 

Операционный стол относится к специальному медицинскому оборудованию для проведения оперативного лечения в операционном блоке (оперблоке). Экстренная необходимость в приобретении данного оборудования Больницей подтверждается представленными в дело служебными записками заведующей восьмым отделением Больницы ФИО5 от 04.03.2019, от 16.05.2019, от 11.06.2019, от 09.07.2019, актом технического состояния оборудования от 06.03.2019. Согласно  информации, содержащейся на официальном сайте  Учреждения http://bolnica-solovyeva-76.ru/chairs/8trauma/: восьмое отделение хирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии принимает пациентов с травмами верхней конечности, требующие оказания медицинской помощи в экстренном и плановом порядке.  Отделение ежегодно выполняет около 1800 операций по основным направлениям своей деятельности, оказывает консультативную и лечебную помощь пациентам Ярославской области и соседних областей.

Кроме того, суд учитывает, что помимо условий о поставке договор содержит и условия о возмездном оказании услуг по обучению персонала в части эксплуатации оборудования в установленный срок. Вместе с тем, предлагая поставить ответчику операционный стол другой марки, истец не указал время, необходимое для  обучения персонала в части его эксплуатации. 

Суд обращает внимание на пункт 3.1.8 договора, согласно которому  поставщик обязан незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора. Однако в нарушение данного условия в системной взаимосвязи с пунктом 5.1 договора истец не представил доказательств уведомления ответчика о невозможности исполнения  договора в установленный сторонами срок. 

В силу статьи 457 ГК РФ, применяемой к рассматриваемому спору  с учетом статьи 454 ГК РФ, срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными  статьей 314 ГК РФ.

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.

Исходя из буквального толкования условий договора, суд находит, что стороны с очевидностью определили срок для поставки согласованного товара в течение 90 дней с момента заключения договора, то есть до 09.07.2019.   

Также суд обращает во внимание, что в деле нет сведений об изменении договора в части сроков поставки товара, а также в части непосредственно самого оборудования (его наименования, марки и технических характеристик). Документы, которые  истец представил  в материалы дела в подтверждение готовности поставки согласованного в договоре товара ответчику: договор от 10.07.2019 № АГ378 между  ООО «Консилиум Медикал» и обществом с ограниченной ответственностью «АЙГОУ100», акт приема-передачи товара  от 15.07.2019 к договору от 10.07.2019 № АГ378, товарная накладная от 15.07.2019 № 6078, не направлялись в адрес Больницы, последняя с ними не знакома. В письме от 12.07.2019 № 190711-7 истец на данные документы также не ссылался.    

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании.

Таким образом, оценив по правилам приведенной процессуальной статьи имеющиеся в деле доказательства, суд квалифицирует бездействие ответчика как существенное нарушение условий договора. Таким образом, на основании изложенных норм права, учитывая соблюдение истцом досудебного порядка уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, суд считает, что односторонний отказ ответчика от исполнения договора в сложившейся ситуации является правомерным.

На основании изложенного суд не усматривает оснований для удовлетворения иска Общества к Больнице. 

В соответствии со статьей 97 АПК РФ в связи с отказом в удовлетворении исковых требований принятые судом в рамках настоящего дела обеспечительные меры подлежат отмене.

Расходы по уплате государственной пошлины суд в порядке статьи 110 АПК РФ остаются на истце.

Руководствуясь статьями 97, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Консилиум Медикал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к государственному автономному учреждению здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора поставки от 09.04.2019 № 2019.104874 отказать. 

     Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Ярославской области от 14.08.2019 в виде запрета акционерному обществу коммерческому банку «ФорБанк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) выплачивать денежные средства по банковской гарантии от 01.04.2019 № ФБ-31907/19 в пользу государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В.Соловьева»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством их подачи через личный кабинет, созданный в информационной системе «Мой арбитр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

 

Судья

Е.А. Овечкина