67_26108959 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 82132/20-67-634

24 июля 2020 года

г. Москва

 

Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарём с/з Хохловым Э.А., рассмотрев в судебном заседании в зале 10011 

дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия  "Главное военно-строительное управление № 7" (125212, город Москва, улица  Адмирала Макарова, 6, 1, ОГРН: 1023601583543, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2002,  ИНН: 3665024208, КПП: 774301001)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" (119517, город  Москва, улица Матвеевская, дом 36, корпус 1, пом II комната 2, ОГРН: 5077746690467,  Дата присвоения ОГРН: 20.04.2007, ИНН: 7729573348, КПП: 772901001)  

о взыскании 6 782 358,18 руб. 

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ"  к ФГУП "ГВСУ № 7"  

о взыскании задолженности по Договору в размере 931 458,63 руб., неустойки за  период с 21.12.2019 по 08.06.2020 в размере 31 584,18 руб., а так же за период с  09.06.2020 по дату фактической оплаты задолженности.  

при участии: от истца: Свищев А.В. по дов. от 09.01.2020; диплом; от ответчика: Дедов А.Г. по дов. от 22.03.2018; диплом; 

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" в  пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно- строительное управление № 7" неустойку по договору от 16.04.2019   № 1819187375962554164000000/28/ГВСУ-7/19 за период с 15.08.2019 по 25.05.2020 в  размере 960 652 (девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два) руб. 10 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований  отказать.  

Встречное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное  военно-строительное управление № 7" в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" задолженность по договору от 16.04.2019   № 1819187375962554164000000/28/ГВСУ-7/19 в размере 931 458 (девятьсот тридцать  одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) руб. 63 коп., неустойку за период с 21.12.2019  по 25.05.2020, в размере 29 193 (двадцать девять тысяч сто девяносто три) руб. 47 коп.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

Произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ, в  результате которого денежные обязательства сторон друг перед другом по делу № А40-  82132/20-67-634 отсутствуют.  

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию  "Главное военно-строительное управление № 7" из федерального бюджета госпошлину  в размере 8 473 (восемь тысяч четыреста семьдесят три) руб. 00 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" в  пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно- строительное управление № 7" расходы по уплате госпошлины в размере 17 718  (семнадцать тысяч семьсот восемнадцать) руб. 40 коп.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное  военно-строительное управление № 7" в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" расходы по уплате госпошлины в размере 22 205  (двадцать две тысячи двести пять) руб. 74 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев