АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 158200/22-67-1267

10 февраля 2023 года

г. Москва

  Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 5072 

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ  РЕМОНТА" (141801, Московская область, Дмитров город, Профессиональная 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.07.2020, ИНН:  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ" (127238, 

<

...>, эт 4  пом x ком 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.06.2018, ИНН:  

<

***>)  

о: 

1) Признании недействительной одностороннюю сделку Ответчика о расторжении  Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г.;  

2) Признании недействительной одностороннюю сделку Ответчика о расторжении  Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г.;  

3) Расторжении Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. на  выполненном объеме работ;  

4) Расторжении Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г. на  выполненном объеме работ;  

5) Определении задолженности Ответчика по выполненным Истцом в  соответствии с Договором субподряда № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г.,  работам в размере 4 460 954 руб. 52 коп.;  

6) Определении размера неотработанного аванса в соответствии с Договором  субподряда № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г. в размере 273 360 руб. 00 коп.;  

7) С учетом пунктов 5 и 6 взыскании с Ответчика в пользу Истца денежных  средств в размере 4 187 594 руб. 52 коп.;  

8) Взыскании неосновательного обогащения в размере 2 576 797 руб. 86 коп.;  9) Взыскании неосновательного обогащения в размере 282 760 руб. 00 коп.;  

10) Взыскании неустойки 

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" к Обществу с ограниченной  ответственностью "ИМПЕРИЯ РЕМОНТА" о взыскании:  

1) По Договору № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г. неотработанного аванса в  размере 480 000 руб. 00 коп.;  

2) По Договору № СП/2021-ПМН/Окна от 06.08.2021 г. неустойки за период с  16.10.2021 г. по 10.01.2022 г. в размере 696 063 руб. 48 коп.;  

3) По Договору № СП/2021-ПМН/Окна от 06.08.2021 г. процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 17.01.2022 г. по 31.03.2022 г. в размере 13  295 руб. 34 коп.;  

4) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. неотработанного аванса в  размере 8 047 170 руб. 33 коп.;  

5) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. неустойки за период с  16.09.2021 г. по 10.01.2022 г. в размере 3 469 227 руб. 75 коп.;  

6) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 17.01.2022 г. по 31.03.2022 г. в размере 222  895 руб. 60 коп.;  

7) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. штрафа в размере 600 000  руб. 00 коп.  

Третьи лица: 

- Автономная некоммерческая организация "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ" (105005, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ  Басманный, Плетешковский пер., д. 22, помещ. 20, этаж 3, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 12.02.2021, ИНН: 

<

***>);  

- Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" (121087, г. Москва,  вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, Барклая 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.01.2021, ИНН: 

<

***>).  

при участии: от истца: ФИО2, дов. От 21.04.2022г., пред. паспорт, диплом о вюо 

от ответчика: ФИО3, дов. № 78 от 07.09.2022г., пред. паспорт, диплом о вюо,  ФИО4, дов. от 16.12.2022г., ФИО5,дов. от 16.12.2022г.,  

третьих лиц: 

от Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" – ФИО6, дов. от 02.02.2023  

от Автономной некоммерческой организации "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ" – неявка, извещено  

Эксперт: ФИО7, пред. паспорт 

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью  "СТРОЙМОНТАЖ" об отложении судебного заседания отказать.  

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью  "СТРОЙМОНТАЖ" о назначении дополнительной судебной экспертизы отказать.  

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью  "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" о назначении повторной судебной  экспертизы отказать.  

В удовлетворении первоначального искового заявления отказать. Встречное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ  РЕМОНТА" (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН: 

<

***>) сумму  неотработанного аванса по Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. в размере  

2 559 273 (два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят три) руб. 98  коп., неустойку по Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. за период с  16.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в размере 5 398 499 (пять миллионов триста девяносто  восемь тысяч четыреста девяносто девять) руб. 93 коп., проценты за пользование  чужими денежными средствами по Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г.  за период с 17.01.2022 г. по 31.03.2022 г. в размере 70 888 (семьдесят тысяч восемьсот  восемьдесят восемь) руб. 38 коп., расходы на оплату судебной экспертизы в размере  176 170 (сто семьдесят шесть тысяч сто семьдесят) руб. 00 коп., а так же расходы по  уплате госпошлины в размере 53 792 (пятьдесят три тысячи семьсот девяносто два)  руб. 65 коп.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев