АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-26221/2025

г. Новосибирск

14 октября 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Никоненко А.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к 1) обществу с ограниченной ответственностью "ПИК" (ИНН 

<

***>), г. Рубцовск; 2) Саморегулируемой организации Ассоциация "Союз строителей Западной Сибири" (ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

с участием третьих лиц – 1) общества с ограниченной ответственностью "Сибконтрольсервис" (ИНН 

<

***>), 2) Администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (ИНН 

<

***>), 3) Ассоциации «Национальное объединение строителей» (ИНН 

<

***>),  

о взыскании неустойки в размере 1 676 716 рублей 05 копеек, при участии: 

от истца: ФИО1, доверенность № 78 от 12.12.2023, паспорт, диплом;  

от ответчика: 1) не явился, извещен; 2) ФИО2, доверенность от 27.08.2023, паспорт, диплом (онлайн),  

от третьих лиц – 1-2) не явились, извещены, 3) ФИО3, доверенность от 17.02.025, диплом (онлайн).  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПИК" (ИНН 

<

***>), а при недостаточности денежных средств, субсидиарно с Саморегулируемой организации Ассоциация "Союз строителей Западной Сибири" (ИНН 

<

***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 1 090 704 рублей 91 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 48 983 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова