АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Воронеж                                                                                   Дело NА14-13971/2022 

« 19 »  октября  2022 г.     

 

Резолютивная часть решения объявлена 17.10.2022.

Решение изготовлено в полном объеме  19.10.2022.                                                                             

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном дело заседании по исковому заявлению Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Аннинская районная больница», Воронежская область, Аннинский район, поселок городского типа Анна ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Уют», г. Белгород (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об обязании исполнить гарантийные обязательства по контракту № 21001214 от 07.04.2021

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 51 от 17.01.2022; ФИО3, представитель по доверенности № 2466 от 07.10.2022; 

от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен;

установил:

бюджетное учреждения здравоохранения Воронежской области «Аннинская районная больница» (далее - истец) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Уют» (далее - ответчик) об обязании исполнить гарантийные обязательства по контракту №21001214 от 07.04.2021.

В судебное заседание представитель ответчика не явился, о месте и времени рассмотрения дела надлежаще извещен. На основании статьи 123, 156 АПК РФ заявление рассматривалось в его отсутствие.

Представитель истца уточнил исковые требования и просил обязать ответчика в разумный срок исполнить гарантийные обязательства по контракту №21001214 от 07.04.2021г. на 1 этаже взрослой поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ», расположенной по адресу 

<

...> и выполнить следующие работы:

- произвести замену либо отремонтировать два звонка и две кнопки для вызова персонала, расположенные во входной группе и холле поликлиники;

- произвести замену панелей реечного потолка во входной группе, площадью 4 кв.м.;

-  устранить протекание влаги с потолка по периметру между реечным потолком и стеной здания, а также между потолком и витражным остеклением тамбура пом. № 69 путем ремонта кровельного покрытия над входной группой по периметру протяженностью 14 погонных метров;

-  установить вентиляционные решетки и заменить пришедшие в негодность в помещ. № 46 - санузел - 1шт, помещ. № 44, № 57 - кабинет маммографии- 2 шт., цомещ. № 61 кабинет флюрографии -1 шт.

- заменить настенную и напольную плитку, а также осуществить затирку между швами в помещениях:

- № 17- санузел для МГН - затирка 12 м/п, плитки - 2 шт.;

- № 11 - процедурный кабинет - затирка 7м/п, плитки - 3 шт.;

- № 10 - эндоскопический кабинет - затирка 8 м/п, плитки - 5 шт.;

- № 9 - моечная - затирка 10 м/п, плитки, плитки - 3 шт.;

- № 8 - бронхоскопический кабинет - затирка 14 м/п, плитки - 2 шт.;

- № 46 - санузел - затирка 8м/п, плитки -2 шт.;

-№ 29 - санузел (блок инфекционных заболеваний) - затирка 8 м/п, плитки - 2 шт.;

- № 5 - санузел (эндоскопический блок) - затирка 9 м/п, плитки - 2 шт.;

- № 6 - санузел - затирка 7 м/п, плитки - 2 шт.;

-№ 65 - кабинет (травматологический блок) - затирка 1 Ом/п, плитки -5 шт. -№ 68 - санузел - затирка 8 м/п, плитки - 2 шт.

- входная группа - затирка 8м/п, плитка - 4 шт.

-   заменить дверные наличники ПВХ в коридорах ведущих в помещение аптеки, помещений № 15, №16 - коридор в объеме 10 кв.м.;

-  установить пластиковые торцевые заглушки на конструкциях уличных козырьков и перилл ограждений размерами 40*40мм - 107 шт., 60*40 - 44шт., 120*120 - 20 шт., 80*60 - 20 шт, 80*80 - 15 шт.;

-  произвести покраску на всех металлических уличных элементах конструкций козырьков и перилл ограждений в объеме 200 погонных метра;

-    произвести штукатурку с последующей окраской цоколя по периметру здания в объеме 80 кв.м.;

-    произвести замену напольного покрытия из керамогранитной плитки размером 60x60 см, в коридоре 1 этажа в холле взрослой поликлиники, площадью 80 кв.м

-    предоставить учреждению оригиналы сертификатов соответствия,подтверждающие надлежащее качество используемых материалов, оборудования исистем.

-    произвести замену букв «К» и «А» в надписи поликлиника, расположенные на фасаде входной группы поврежденных при монтаже кровельного покрытия сотрудниками ООО «Уют».

На основании ст. 49, 159 АПК РФ судом приняты заявленные истцом уточнения к рассмотрению.

Так же через систему «Мой Арбитр» от истца поступили дополнительные доказательства в обоснование заявленных требований, которые приобщены к материалам дела.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 11.10.2022 по 17.10.2022.

После перерыва от истца поступили дополнительные письменные пояснения, а так же ходатайство о об уточнении исковых требований, в соответствии с которыми истец просил обязать ответчика в разумный срок исполнить гарантийные обязательства по контракту № 21001214 от 07.04.2021г. на 1 этаже взрослой поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ», расположенной по адресу 

<

...> д. За и выполнить следующие работы:

- устранить протекание влаги с потолка по периметру между потолком и стеной здания, а также между потолком и витражным остеклением тамбура пом. № 69 путем ремонта кровельного покрытия над входной группой №1 по периметру протяженностью 14 погонным метра;

- произвести замену панелей потолка в тамбуре пом. № 69, площадью 4 кв.м.;

- заменить настенную и напольную плитку, а также осуществить затирку между швами в помещениях:

* пом. № 5 - санузел (эндоскопический блок) - затирка швов 12 м/п, напольная плитка -1 шт., размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт., размером 300x200x7 мм;

*            пом. № 6 - санузел (эндоскопический блок) - затирка швов 7 м/п, напольная плитка - 1 шт., размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 8 - бронхоскопический кабинет - затирка швов 14 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 9 - моечная - затирка швов 10 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 2 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 10 - эндоскопический кабинет - затирка швов 5 м/п, напольная плитка - 2 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 3 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 11 - процедурный кабинет - затирка швов 7м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 2 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 17- санузел для МГН - затирка швов 12 м/п, плитки - напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 29 - санузел (блок инфекционных заболеваний) - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 46 - санузел - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 65 - кабинет (травматологический блок) - затирка швов 10м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая настенная плитка - 4 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 68 - санузел - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 69 - тамбур - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 4 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая.

- произвести замену напольного покрытия из керамогранитной плитки размером 600x600x10 мм, цвет светло-бежевый в холле (пом.1) - 57,5 кв.м., тамбуре (блок инфекционных заболеваний) - 2,9 кв.м., коридоре (блок инфекционных заболеваний) (пом.28) - 5,1 кв.м., коридоре (пом.40) - 167,3 кв.м, коридоре (пом.41) - 7,4 кв.м., коридоре (пом.43) - 5,6 кв.м., коридоре (пом.48) - 7,0 кв.м., коридоре (пом.54) - 2,7 кв.м, коридоре (пом.59) -24,5 кв.м 1 этажа взрослой поликлиники общей площадью 280 кв.м.

На основании ст. 49, 159 АПК РФ судом приняты заявленные истцом уточнения к рассмотрению, письменные пояснения приобщены к материалам дела. 

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен контракт от 07.04.2021 № 21001214, в соответствии с которым подрядчик по заданию заказчика в установленный срок обязуется выполнить подрядные работы по капитальному ремонту взрослой поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ» по адресу: 

<

...>, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом (пункт 1.1  контракта).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 150 календарных дней (п.1.6 контракта).

Согласно п.2.1 цена контракта составляет 19 373 644, 76 руб., НДС 20 % 3 228 940,79 руб. в том числе.  

В ходе исполнения договора сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 от 02.08.2021. 

Работы по ремонту взрослой поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ»  выполнены ответчиком  и сданы по актам  о приемке выполненных работ №1 от 30.07.2021, № 2 от 30.07.2021, № 3 от 30.07.2021, № 4 от 30.07.2021, № 5 от 30.07.2021, № 6 от 30.07.2021, № 7 от 30.07.2021, № 8 от 30.07.2021, № 9 от 30.07.2021, № 10 от 30.07.20221, № 11 от 08.11.2021, № 12 от 08.11.2021, № 13 от 08.11.2021, № 14 от 08.11.2021, № 15 от 17.12.2021, № 16 от 17.12.2021, № 17 от 17.12.2021, № 18 от 17.12.2021, № 19 от 17.12.2021,№ 20  от 17.12.2021, № 21 от 17.12.2021, № 22 от 17.12.2021, № 23 от 17.12.2021, на сумму  19 373 644, 80 руб.

Истец оплатил выполненные работы по платежным поручениям от 12.08.2021 № 602064, от 17.11.2021 № 892356, № 1047740 от 22.12.2021 на сумму 19 096 612, 60 руб.

Денежные средства в размере 277 032, 12 руб. были удержаны заказчиком в связи с просрочкой выполнения работ подрядчиком и были перечислены по платежным поручениям от 17.11.2021 №892300, от 22.12.2021 № 1047395 на внереализационные доходы в соответствии с п. 2.9 контракта. 

Уведомлением  №1661 от 03.06.2022 заказчик уведомил ответчика о дате и времени проведения комиссионного осмотра  здания взрослой поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ» для фиксации дефектов, выявленных в ходе действия гарантийных обязательств.

Ответчик явку своего представителя на осмотр не обеспечил.

По факту осмотра истцом составлен акт от 28.06.2022, которым выявлены следующие дефекты работ:

- не работают два звонка и две кнопки для вызова персонала, расположенные во входной группе и холле поликлиники;

-  повреждены панели реечного потолка во входной группе;

-  имеются затеки воды из под кровельного покрытия над входной группой, в следствии которых образовались подтеки на стенах, которые требует ремонта;

- отходят от установленной поверхности вентиляционные решетки, люки;

-  повреждена настенная и напольная плитка, имеющая видимые повреждения (сколы, трещины, следы некачественно монтажа), а так же отсутствует часть затирки между швами;

-    дверные наличники ПВХ в коридорах ведущих к помещению аптеки отклеились;

-    пластиковые торцевые заглушки на всех конструкциях уличных козырьков и перилл ограждений плохо закреплены (большая часть отсутствует);

- произошло отслоение краски на всех металлических уличных элементах конструкций козырьков и перилл ограждений;

-  штукатурка уличного цоколя по периметру здания полностью отсутствует.

-  не работает (в полном объеме) пожарная сигнализация.

- напольное покрытие плиточное имеет поверхность, которое интенсивно накапливает пыль и грязь с которыми не справляется уборочный инвентарь при влажной текущей и генеральной уборках.

Данный акт, с указанием наименований дефектов и срока их устранения до 31.07.2022, был направлен подрядчику с претензией от 30.06.2022 № 1826.  

Неисполнение требований претензий послужило основанием для обращения истца в суд с настоящими требованиями в порядке п.10.4 контракта

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из муниципального контракта контракту № 21001214 от 07.04.2021, а также специфики предусмотренных в нем работ, к возникшему спору подлежат применению нормы Главы 37 Гражданского кодекса РФ о договорах подряда (строительного подряда) и положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон N 44-ФЗ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 ГК РФ).

В соответствии со статьей 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее – государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В соответствии с п. 3.4.1 -3.4.2 контракта подрядчик обязан своевременно, надлежащим образом и качественно исполнять обязательства с учетом условий настоящего контракта в полном соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к контракту), а так же обеспечить реализацию гарантийных прав заказчика.  Проводить работы в соответствии с с действующими ГОСТ, СНиП. 

Статьей 722 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса РФ). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Согласно п. 1 ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

В силу п. 1 и п. 2 ст. 755 названного Кодекса подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 N 306-ЭС17-18387, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и на него в соответствии со статьей 65 АПК РФ возлагается обязанность доказать, что работы им выполнены качественно, а возникшие в период гарантийного срока недостатки (дефекты) не являются следствием выполненных подрядчиком работ.

Таким образом, бремя доказывания, что недостатки (дефекты) возникли вследствие нормального износа оборудования или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта оборудования, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, лежит на ответчике.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2016 N 305-ЭС15-16906.

Исходя из положений пункта 1 статьи 722 и пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы должен в течение всего  гарантийного  срока   соответствовать условиям договора  о качестве. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать, в том числе, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Указанный способ защиты права корреспондируется с нарушением обязательства в части соответствия качества в период гарантийного срока и ведет к восстановлению нарушенного права, являющегося предметом настоящего иска. Выбор способа защиты является правом истца.

Аналогичная правовая позиция отражена в Определении Верховного Суда РФ от 30.10.2017 N 305-ЭС17-10397, Постановлении Президиума ВАС РФ от 28 июля 2011 г. N3024/11.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в длящиеся. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств.

Содержание гарантийных обязательств подрядчика, а также порядок взаимоотношения сторон при наступлении гарантийного случая урегулированы в разделе 5 контракта.

Согласно п. 5.1 подрядчик гарантирует, что все работы по настоящему контракту оказаны качественно и полностью соответствуют требованиям СНиП. 

Срок предоставления подрядчиком гарантии качества по настоящему контракту составляет 60 месяцев с момента подписания заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ.  (п. 7.2. контракта). 

Под гарантией понимается устранение подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных после приемки-сдачи выполненных работ в течение всего периода действия гарантии (п.5.3 контракта).

Работы по капитальному ремонту взрослой поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ» были приняты заказчиком по актам  о приемке выполненных работ №1 от 30.07.2021, № 2 от 30.07.2021, № 3 от 30.07.2021, № 4 от 30.07.2021, № 5 от 30.07.2021, № 6 от 30.07.2021, № 7 от 30.07.2021, № 8 от 30.07.2021, № 9 от 30.07.2021, № 10 от 30.07.20221, № 11 от 08.11.2021, № 12 от 08.11.2021, № 13 от 08.11.2021, № 14 от 08.11.2021, № 15 от 17.12.2021, № 16 от 17.12.2021, № 17 от 17.12.2021, № 18 от 17.12.2021, № 19 от 17.12.2021,№ 20  от 17.12.2021, № 21 от 17.12.2021, № 22 от 17.12.2021, № 23 от 17.12.2021.

Недостатки работ, выполненных по спорному контракту, отражены в акте осмотра от 28.06.2022, в претензии от №1826 от 30.06.2022, которые направлены ответчику 01.07.2022 и обнаружены в пределах гарантийного срока.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 724 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Право заказчика по своему выбору потребовать от подрядчика в случае некачественного выполнения работ или невозможности использования объекта по назначению, в том числе, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок установлено статьей 723 ГК РФ.

Исходя из положений пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса РФ и положений статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств, которые исключают обязанность подрядчика по устранению возникших недостатков, относится на подрядчика.

Ответчиком не представлены доказательства возникновения дефектов в результате нормального износа, неправильной эксплуатации, или иных причин исключающих вину подрядчика.

Уведомлением  №1661 от 03.06.2022 истец  приглашал ответчика на осмотр объекта и составления акта осмотра. Вышеуказанное уведомление  было направлено ответчику по адресу государственной регистрации. Претензией от 30.06.2022 №1826 истец также уведомил об обнаружении недостатков выполненных работ и требовал их устранить. Данные документы были получены ответчиком 21.07.2022. 

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязательство в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Учитывая отсутствие в деле доказательств  объективной невозможности устранении недостатков, суд первой инстанции считает возможным возложить на ответчика обязанность по устранению выявленных в течение гарантийного срока недостатков строительных работ.

Исходя из объема выявленных истцом недостатков, сроков выполнения работ по контракту, требований статьи 723 Гражданского кодекса РФ о необходимости применения критерия разумности при установлении сроков устранения недостатков, сроков устранения недостатков, указанных в акте осмотра и претензии, в исковом заявлении,  суд первой инстанции считает необходимым установить срок для исполнения решения суда – в течение  одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. по платежному поручению №667754 от 11.08.2022, что составляет размер государственной пошлины по делу.

На основании статьи 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца следует взыскать 6 000 руб. расходов по государственной пошлине. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Уют», г. Белгород (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления решения в законную силу выполнить гарантийные обязательства по контракту № 21001214 от 07.04.2021 на 1 этаже взрослой поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ», расположенной по адресу 

<

...> д. За, а именно: 

- устранить протекание влаги с потолка по периметру между потолком и стеной здания, а также между потолком и витражным остеклением тамбура пом. № 69 путем ремонта кровельного покрытия над входной группой №1 по периметру протяженностью 14 погонным метра;

- произвести замену панелей потолка в тамбуре пом. № 69, площадью 4 кв.м.;

- заменить настенную и напольную плитку, а также осуществить затирку между швами в помещениях:

* пом. № 5 - санузел (эндоскопический блок) - затирка швов 12 м/п, напольная плитка -1 шт., размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт., размером 300x200x7 мм;

*            пом. № 6 - санузел (эндоскопический блок) - затирка швов 7 м/п, напольная плитка - 1 шт., размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 8 - бронхоскопический кабинет - затирка швов 14 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 9 - моечная - затирка швов 10 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 2 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 10 - эндоскопический кабинет - затирка швов 5 м/п, напольная плитка - 2 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 3 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 11 - процедурный кабинет - затирка швов 7м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 2 шт. размером 300x200x7 мм;

*   пом. № 17- санузел для МГН - затирка швов 12 м/п, плитки - напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 29 - санузел (блок инфекционных заболеваний) - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 46 - санузел - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая, настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 65 - кабинет (травматологический блок) - затирка швов 10м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая настенная плитка - 4 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 68 - санузел - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 1 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая настенная плитка - 1 шт. размером 300x200x7 мм;

*    пом. № 69 - тамбур - затирка швов 8 м/п, напольная плитка - 4 шт, размером 300x300x8 мм, светло-серая.

- произвести замену напольного покрытия из керамогранитной плитки размером 600x600x10 мм, цвет светло-бежевый в холле (пом.1) - 57,5 кв.м., тамбуре (блок инфекционных заболеваний) - 2,9 кв.м., коридоре (блок инфекционных заболеваний) (пом.28) - 5,1 кв.м., коридоре (пом.40) - 167,3 кв.м, коридоре (пом.41) - 7,4 кв.м., коридоре (пом.43) - 5,6 кв.м., коридоре (пом.48) - 7,0 кв.м., коридоре (пом.54) - 2,7 кв.м, коридоре (пом.59) -24,5 кв.м 1 этажа взрослой поликлиники общей площадью 280 кв.м.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уют», г. Белгород (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Аннинская районная больница», Воронежская область, Аннинский район, поселок городского типа Анна (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

 

Судья Арбитражного суда

Воронежской области                                                                       Е. С. Завидовская