АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-21600/2023

г. Ярославль

07 мая 2024 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Секериной С.Е.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коротаевой  М.С.,  

рассмотрев в судебном онлайн заседании заявление Общества с ограниченной  ответственностью "ЛЕМИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Министерству строительства Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о признании незаконным решения № 01-20/1545 от 25.10.2023 об отказе в продлении  разрешения на строительство  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

 Признать недействительным решение Министерства строительства Ярославской  области № 01-20/1545 от 25.10.2023 об отказе в продлении разрешения на строительство №  76-RU-76303000-9-2016 от 09.11.2016 объекта капитального строительства 9-ти этажного  многоквартирного жилого дома по адресу 

<

...>  участок 15-17, выданное ООО «ЛЕМИ».  

Обязать Министерство строительства Ярославской области в течение 10 рабочих дней с  даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения прав и законных  интересов ООО «ЛЕМИ» путем продления срока действия разрешения на строительство №  76-RU-76303000-9-2016 от 09.11.2016 объекта капитального строительства 9-ти этажного  многоквартирного жилого дома по адресу 

<

...>  участок 15-17, до 01.01.2027 года.  

Взыскать с Министерства строительства Ярославской (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕМИ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3000 руб. – в возмещение расходов на уплату  госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья С.Е. Секерина