АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156000, 

<

...>

http://kostroma.arbitr.ru

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Дело № А31-1718/2022

г. Кострома

19 марта 2026 года

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Котина Алексея Юрьевича, при ведении протокола судебного заседания секретарем Соловьевой Е.Е., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АсфальтСпецСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании судебных расходов,

в рамках дела по иску общества с ограниченной ответственностью «АсфальтСпецСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Газпром трубинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании долга по договору подряда № 1/21-АСС, проценты, начиная с 31.01.2024 по день принятия судом решения и по день уплаты задолженности, а также расходов по уплате государственной пошлины, стоимости судебной экспертизы (с учётом уточнения),

по встречному исковому заявлению акционерного общества «Газпром трубинвест» к обществу с ограниченной ответственностью «АсфальтСпецСтрой» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 1/21-АСС, расходов по уплате государственной пошлины, стоимости судебной экспертизы (с учётом уточнения),

при участии в заседании:

от истца (ответчик по встречному иску): не явился, извещен;

от ответчика (истец по встречному иску): ФИО1 представитель по доверенности;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АсфальтСпецСтрой» (далее – истец, ООО «АсфальтСпецСтрой») обратилось в суд с иском к акционерному обществу «Газпром трубинвест» (далее – ответчик, АО «Газпром трубинвест») о взыскании 5 902 493 руб. 80 коп. долга по договору подряда № 1/21-АСС, а также 52 512 расходов по оплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 10.01.2023 в деле № А31-1718/2022 произведена замена судьи Паниной Светланы Леонидовны на судью Котина Алексея Юрьевича.

Определением суда от 20.09.2023 принято к производству Арбитражного суда Костромской области для совместного рассмотрения встречное исковое заявление АО «Газпром трубинвест».

В ходе рассмотрения дела исковые требования ООО «АсфальтСпецСтрой» уточнены, в окончательном виде истец просит взыскать с ответчика 5 018 059 руб. 91 коп. долга по договору подряда, проценты в размере 1 164 739 руб. 82 коп., проценты, начиная с 01.07.2024 по день принятия судом решения и по день уплаты задолженности, а также расходы по уплате государственной пошлины, 150 000 руб.

стоимости судебной экспертизы.

В ходе рассмотрения дела встречные исковые требования АО «Газпром трубинвест» уточнены, в окончательном виде АО «Газпром трубинвест» просит расторгнуть договор подряда от 25.05.2021 № 1/21-АС связи с существенным нарушением условий договора; взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 1/21-АСС от 25.05.2021 за период с 21.01.2022 по 09.08.2024 в размере 6 315 668 рублей 37 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 55 379 рублей и стоимость судебной экспертизы в размере 250 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Костромской области иск общества с ограниченной ответственностью «АсфальтСпецСтрой» удовлетворен частично, в удовлетворении встречного иска акционерного общества «Газпром трубинвест» отказано.

01 ноября 2025 года ООО «АсфальтСпецСтрой» обратилось в суд с заявлением о взыскании 104 000 руб. судебных расходов.

Истец явку представителя в суд не обеспечил, извещен.

Ответчик возражал против удовлетворения заявления, просил об отложении судебного заседания.

Суд признает, что заявление не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в связи с чем откладывает судебное заседание.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

судебное заседание по заявлению отложить на 27 апреля 2026 г. на 13 час. 00 мин., с участием сторон, в помещении суда по адресу: 

<

...>, зал № 12.

Лицам, участвующим в деле – обеспечить явку в судебное заседание компетентных представителей с документами, подтверждающими их должностное положение и полномочия с представлением суду заверенных копий доверенностей представителей, либо в порядке ст. 156 АПК РФ письменно уведомить суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.

Информацию о рассматриваемом деле, в том числе об объявленных перерывах в судебном заседании можно получить по телефону 

<

***> (канцелярия), 35-19-44 (факс), 8(4942) 31-82-43 (помощник судьи, секретарь судебного заседания), а также на официальном сайте суда в сети интернет по адресу http://kostroma.arbitr.ru/ или непосредственно из Картотеки арбитражных дел, размещенной в сети интернет по адресу http://kad.arbitr.ru/.

Судья А.Ю. Котин