АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 

http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

/ в соответствии со ст. 176 АПК РФ/ 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь 

Р Е Ш Е Н И Я

 

 «22» мая 2017 г. по результатам рассмотрения дела № А31-254/2017 

по заявлению Администрации муниципального образования городское  поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский  район Костромской области (ИНН 4405006664, ОГРН 1054443168933) к закрытому  акционерному обществу "Строительно-промышленная компания  Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766, ОГРН 1034417360416) о взыскании 59 504  руб. 42 коп. неустойки,  

Суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной  С.Л.  

(фамилия, инициалы) 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительно-промышленная  компания Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766, ОГРН 1034417360416) в пользу  Администрации муниципального образования городское поселение город Нерехта  муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области  (ИНН 4405006664, ОГРН 1054443168933) 59 504 руб. 42 коп. неустойки.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительно-промышленная  компания Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766, ОГРН 1034417360416) в доход  федерального бюджета 2 380 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по истечении десяти дней после вступления  решения в законную силу, при отсутствии в деле информации о том, что  государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня  вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа течение двух месяцев при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

 Судья С.Л. Панина