1682/2023-126784(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Дело № А65-5457/2022

г. Казань

02 мая 2023 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи  Трифоновой Ю.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой",  г.Зеленодольск; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 3 071 430 руб.,  задолженности, 221 142,96 руб. неустойки за период с 19.01.2022 г. по 31.03.2022 г. (в  редакции уточнения исковых требований, принятого определением от 29.06.2022г.),  

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Татинвестстрой", г.Зеленодольск; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании 4 000 965,85 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения  работ, 7 159 623,10 руб. неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, 675 538,32  руб. стоимости устранения недостатков (в редакции уточнения исковых требований,  принятого определением от 09.02.2023г.),  

при участии: 

от истца (ответчик по встречному иску) – не явился, извещен,  

от ответчика (истец по встречному иску) – ФИО1, представитель по  доверенности от 27.01.2023г., диплом БВС 0246140,  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171, 178 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан,  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) расходы  по оплате судебной экспертизы в размере 197 240,64 руб.  

Дополнительное решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья А.Э. Шарипова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 10:57:00Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна