Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-21575/2024

г. Хабаровск

27 февраля 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Михайленко К.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания – Взрывпром» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ДСК ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 5 252 751 руб. 63 коп. (с учетом уточнения) 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК ДВ»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания – Взрывпром» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору от 09.02.2023 № 09/02/2023 БВР  

в размере 5 252 751 руб. 63 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 182 583 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания – Взрывпром» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платёжному поручению от 09.01.2025 № 17, в размере  

2 613 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья К.А. Полегкий