1 2111451_7044365  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-9404/23

г. Уфа

19 января 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи  Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев исковое заявление Администрации муниципального  района Иглинский район РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее -  Администрация) к обществу с ограниченной ответственностью  Землеустроительная компания «Терра» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>;  далее - общество) о взыскании 10 702 руб. 01 коп. неустойки, начисленной за  период с 14.06.2022 по 02.02.2023, 17 215 руб. 02 коп. штрафа  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Землеустроительная  компания «Терра» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Администрации муниципального района Иглинский район РБ (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 14 563 руб. 92 коп. неустойки, начисленной за нарушение  сроков выполнения работ за период с 15.06.2022-04.05.2023.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Землеустроительная  компания «Терра» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 2000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хазиахметова