7596_25960991 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-54216/20  

89-281 

14 июля 2020 г. Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А. 

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Аникеев А.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного общества  «Мосинтерм»  

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная  компания «АГАТ»  

о взыскании неустойки по договору подряда № Суб-ДСЗ-194/527-ММЗ-11 от  21.11.2018 г. в размере 3 891 700 руб., госпошлины в размере 42 459 руб.  

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в  заседание.  

в судебное заседание явились: 

от истца: Сажнов В.П. по дов. от 27.11.2019 г. (Диплом от 131.05.2003 г.)  от ответчика: Дьяков В.А. по дов. от 10.06.2020 г. (Диплом от 04.07.2003 г.)  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно- Строительная компания «АГАТ» в пользу Закрытого акционерного общества  «Мосинтерм» неустойку в размере 2 417 178 (два миллиона четыреста семнадцать  тысяч сто семьдесят восемь) руб. 11 коп., госпошлину в размере 42 459 (сорок две  тысячи четыреста пятьдесят девять) руб. 00 коп.  

В остальной части иска отказать. 

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.А. Акименко