АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2021 года

Дело № А33-723/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 06 сентября 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 09 сентября  2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мельниковой Е.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Россети Сибирь»  (ИНН 24600695271, ОГРН 1052460054327, г. Красноярск)

к Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего п образования «Сибирский федеральный университет»  (ФГАОУ ВПО СФУ) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о  взыскании задолженности, неустойки,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 29.04.2021 №00/40, 

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 31.08.2021 № 304,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем  судебного заседания ФИО3, 

установил:

публичное  акционерное общество «Россети Сибирь»  (далее – истец) обратилось  в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – ответчик, наименование ответчика уточнено в ходе рассмотрения дела) о взыскании  67 942,08 руб. задолженности по договору от 28.10.2013 № 20.2400.11279.13;  7 219,52 руб. неустойки.

Определением от 07.04.2021 заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 07.06.2021 суд перешел к рассмотрению спора по общим правилам искового производства.

Протокольным определением от 05.07.2021 судебное разбирательство по делу отложено на 06.09.2021.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, дал пояснения согласно заявленным требованиям и представленным доказательствам. 

Представитель ответчика исковые требования отклонил на основании доводов, изложенных в отзыве.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ПАО «Россети Сибирь» (Сетевая организация) и ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 28.11.2013 № 20.2400.11279.13 (далее - Договор).

В соответствии с пунктом 1 Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, а Заявитель обязуется оплатить указанную услугу в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов определен разделом 3 Договора.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК Красноярского края от 29.12.2012г. № 465-п и составляет: 66 809,71 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот девять рублей семьдесят одна копейка) руб., в том числе НДС 18% в сумме 10 191,31 (Десять тысяч сто девяносто один рубль тридцать одна копейка) руб.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

30 % платы за технологическое присоединение в размере 20 042,91 (Двадцать тысяч сорок два рубля девяносто одна копейка) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 3 057,39 (Три тысячи пятьдесят семь рублей тридцать девять копеек) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего Договора;

70 % платы за технологическое присоединение в размере 46 766,80 (Сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей восемьдесят копеек) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 7 133,92 (Семь тысяч сто тридцать три рубля девяносто две копейки) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней до дня фактического присоединения.

Обязательства со стороны ПАО «Россети Сибирь» выполнены в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 18.08.2020 № АТП В46-20-11279.13.

Как указывает истец, заявителем не исполнено обязательство по внесению платы за технологическое присоединение, задолженность по договору составляет  67 942,08 руб.

В соответствии с п. 5.4  договора истцом начислена неустойка в размере 7 219,52 руб. за период с 13.08.2020 по 13.11.2020  (92 дн. * 67 942,08 руб. *0,014*8.25% = 7 219,52 руб.).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 18.09.2020 № 1.3/19/14646-исх, оставленная ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Ответчик исковые требования не признал, сославшись на следующие обстоятельства:

- в  силу п. 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 66809,71 руб., в том числе НДС 18% в сумме 10 191,31 руб.;

- согласно п. 3.2 договора 30% платы за технологическое присоединение в размере 20042,91 руб., в том числе НДС 18% в сумме 3 057,39 руб., оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего договора; 70%о платы за технологическое присоединение в размере 46 766,80 руб., в том числе НДС 18% в сумме 7 133,92 руб., оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения;

- указанная в акте об осуществлении технологического присоединения № АТП В46-20-11279.13 от 17.08.2020 стоимость услуг по контракту в размере 67 942,08 руб., в том числе НДС 20% в сумме 11 323,68 руб., не соответствует п. 3.1 договора;

- в письме № 6422 от 14.09.2020 Заказчик указал на недействительность актов № АТП В46-20-11279.13 от 17.08.2020, АТП В46-20-11279.13 от 17.08.2.020 в связи с их несоответствием с п. 3.1 договора. Заказчиком было предложено Сетевой организации заключить дополнительное соглашение к контракту об изменении размера НДС в цене стоимости услуги договору, затем подписать акты по результатам выполнения работ по договору в соответствии с измененными условиями по размеру платы. В письме № 1 -3/20/17003исх. от 27.10.2020 Исполнитель отказался от внесения изменений в договор;

- в настоящее время отсутствуют основания для предъявления требования Исполнителем Заказчику об оплате стоимости услуг по договору с учетом 20% НДС. Данное требование не соответствует п. 3.1 договора в действующей редакции;

- акты по результатам выполнения работ по договору, соответствующие условиям договора, в том числе п. 3.1 договора, сторонами не подписаны; счет на оплату стоимости услуг в размере, установленном п. 3.2 договора, Сетевой организацией не выставлялся Заказчику.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения энергопринимаюших устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861) (далее - Правила № 861) сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно пункту 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018, в соответствии с пунктом  1 статьи  26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), пунктом 6 Правил N 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. 

Указанный договор является публичным. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт  1 статьи  26 Закона N 35-ФЗ и подпункт  16, 17 Правил N 861).

Статьей 23.2 Закона об электроэнергетике предусмотрены особенности государственного регулирования цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в электроэнергетике и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок (ч. 2 ст. 23.2 Закона об электроэнергетике).

Правила № 861 предусматривают порядок и процедуру технологического присоединения, правила заключения, исполнения договора об осуществлении технологического присоединения.

В силу абзаца 8 пункта 2 Правил № 861 сетевыми организациями признаются организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном законном основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12 (1), 14 и 34 данных правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (пункт 3 Правил № 861).

В пункте 7 Правил № 861 установлена следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки на технологическое присоединение; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; е) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

В соответствии с абз. 4 п. 17 Правил N 861, размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В соответствии с п. 2 ст. 23.2 Закон об электроэнергетике размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Состав расходов платы на технологическое присоединение определяется Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации N 1178 от 29.12.2011 (далее - Основы ценообразования), где в абз. 7 п. 32 указано, что расходы сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых электропринимающих устройств включаются в состав платы за сетевое присоединение.

Распределение мероприятий по технологическому присоединению и обязанностей по их выполнению потребителем и сетевой организацией производится по границе участка потребителя в соответствии с пунктами 16.1, 16.3, подпунктом "г" пункта 25.1 Правил № 861.

Подпунктом "в" пункта 16 Правил N 861 предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

С 15.10.2016 указанный подпункт был изменен, а Правила N 861 дополнены пунктом 30(1-1), который устанавливает, что в случае нарушения установленных срока и порядка направления в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы по вине сетевой организации сетевая организация обязана уплатить заявителю в срок не позднее даты полной оплаты заявителем технологического присоединения, предусмотренной договором, неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, а также понесенные заявителем расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания.

В соответствии с подпунктом "д" пункта 16 Правил № 861 одним из необходимых условий договора технологического присоединения является условие о размере платы за технологическое присоединение, который определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики.

Согласно пункту 19 Правил № 861 акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения составляются по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны.

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В силу статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Сибирь» (Сетевая организация) и ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 28.11.2013 № 20.2400.11279.13.

В соответствии с разделом I договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ТП № 8040 для электроснабжения пешеходного бульвара «Студенческий» и кафе «Студенческое», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств 186 кВт. в том  числе 127 кВт кафе и 59 кВт наружное освещение:

категория надежности 2;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ;

максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта заявителя: пешеходный бульвар «Студенческий» и кафе «Студенческое», расположенного но адресу: г. Красноярск, территория от пр. Свободный, 79 до ул. Академика Киренского, 1 Б. к.н. 24:50:0100443:199; 24:50:0100443:2792.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

В силу пункта 1.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения договора.

Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов определен разделом 3 договора: 

30 % платы за технологическое присоединение в размере 20 042,91 (Двадцать тысяч сорок два рубля девяносто одна копейка) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 3 057,39 (Три тысячи пятьдесят семь рублей тридцать девять копеек) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего Договора;

70 % платы за технологическое присоединение в размере 46 766,80 (Сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей, восемьдесят копеек) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 7 133,92 (Семь тысяч сто тридцать три рубля девяносто две копейки) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней до дня фактического присоединения.

18.08.2020 сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения № АТП В46-20-11279.13, в котором стороны определили, что  Сетевая организация оказала Заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в полном объеме на сумму:

67 942,08 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок два рубля 08 копеек) руб., в том числе НДС 20% в сумме 11323,68 (Одиннадцать тысяч триста двадцать три рубля 68 копеек) руб.

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: г. Красноярск, территория от пр. Свободный, 79 до ул. Академика Киренского, 1 Б, кадастровый номер  земельного участка: 24:50:0100443:199; 24:50:0100443:2792.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что стоимость услуг по осуществлению технологического присоединения ответчиком не оплачена в соответствии с условиями договора.

Общая задолженность по договору, с учетом увеличения стоимости в связи с изменением ставки НДС до 20% составила 67 942,08 руб.

Возражения ответчика сводятся к несогласию оплатить увеличенную сумму по договору об осуществлении технологического присоединения, в связи с отсутствием заключенного между сторонами дополнительного соглашения к договору, устанавливающего внесенные изменения по сумме, с учетом увеличения с 2019 года ставки НДС на 2%.

Вместе с тем, доводы ответчика признаны судом необоснованными на основании следующего.

      Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее – Закон № 303-ФЗ) внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, увеличившие с 01.01.2019 общую ставку НДС с 18% до 20%. 

       С учетом положений пункта 4 статьи 5 Закона № 303-ФЗ, разъяснений Министерства финансов Российской Федерации (писем от 06.08.2018 № 03-07-05/55290, от 07.09.2018 № 03-07-11/64045, от 10.09.2018 № 03-07-11/64576) ставка НДС в размере 20% применяется в отношении товаров (работ, услуг), отгружаемых (выполняемых, оказываемых) с 01.01.2019, в том числе на основании договоров, заключенных до указанной даты. 

В отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 года, применяется налоговая ставка по НДС в размере 20 процентов, независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.

При этом на основании пункта 1 статьи 168 Кодекса продавец дополнительно к цене отгружаемых начиная с 01.01.2019 товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав сумму налога, исчисленную по налоговой ставке в размере 20 процентов.

В абзаце 6 пункта 1 письма Федеральной налоговой службы от 23.10.2018 № СД-4-3/20667 «О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период» разъяснено, что внесение изменений в договор в части изменения размера ставки НДС не требуется.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об обоснованном увеличении стоимости договора в связи с изменением ставки НДС без заключения дополнительного соглашения, учитывая, что технологическое присоединения состоялось 18.08.2020, т.е. после вступления в силу указанных изменений налогового законодательства.

При этом, факт осуществления технологического присоединения  и подписания акта от 18.08.2020 № АТП В46-20-11279.13 ответчиком не оспаривается.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующие в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств оплаты долга в размере 67 942,08 руб. ответчиком в материалы дела не представлено, в связи с чем требование истца в части взыскания задолженности в указанной сумме признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 7219,52 руб. за период с 13.08.2020 по 13.11.2020  (92 дн. * 67 942,08 руб. *0,014*8,25% = 7 219,52 руб.).

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В силу пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа – пени

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором, но не должна являться средством обогащения.

Согласно пункту 5.4 договора  от 28.11.2013 № 20.2400.11279.13 в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств но настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: г. Красноярск, территория от пр. Свободный, 79 до ул. Академика Киренского, 1 Б, кадастровый номер  земельного участка: 24:50:0100443:199; 24:50:0100443:2792.

18.08.2020 сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения № АТП В46-20-11279.13, в котором стороны определили, что  Сетевая организация оказала Заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в полном объеме на сумму:

67 942,08 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок два рубля 08 копеек) руб., в том числе НДС 20% в сумме 11323,68 (Одиннадцать тысяч триста двадцать три рубля 68 копеек) руб.

В ходе судебного разбирательства ответчик пояснил, что он располагает актами о выполнении технологических условий №АТП В46-20-11279.13, об осуществлении технологического присоединения №АТП В46-20-11279.13, датированными 17.08.2020, тогда как истцом представлены указанные акты от 18.08.2020.

В судебном заседании представитель истца подлинный акт об осуществлении технологического присоединения №АТП В46-20-11279.13 не представил, пояснив, что различные даты подписания  возможны в связи с особенностями документооборота истца (акт, подписанный ответчиком 17.08.2020, поступил в ПАО «Россети Сибирь» 18.08.2020).

Пунктом 3.2 договора установлено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

30 % платы за. технологическое присоединение в размере 20 042,91 (Двадцать тысяч сорок два рубля девяносто одна копейка ) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 3 057,39 (Три тысячи пятьдесят семь рублей тридцать девять копеек ) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего Договора;

70 % платы за технологическое присоединение в размере 46 766,80 (Сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей, восемьдесят копеек) руб.. в том числе НДС 18 % в сумме 7 133,92 (Семь тысяч сто тридцать три рубля девяносто две копейки) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней до дня фактического присоединения.

Таким образом, с учетом пункта 3.2 договора и  даты подписание акта об осуществлении технологического присоединения № АТП В46-20-11279.13, истцом обоснованно определен период начисления неустойки - с 13.08.2020  до 13.11.2020. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в порядке статьи 71 АПК РФ, суд полагает обоснованным доводы истца о том, что со стороны ответчика имела место просрочка внесения платежей по договору, что является основанием для начисления неустойки за нарушение обязательства по расчетам.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании неустойки также подлежит удовлетворению в сумме 7 219, 52 руб.

При этом ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.

При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению в сумме 67 942,08 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения, 7 219,52  руб. неустойки за нарушение сроков оплаты по договору.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 3 006 руб.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в размере 3 006  руб. платежным поручением №10055 от 26.03.2021.  

В связи с удовлетворение исковых требований в полном объеме, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 006 руб., подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 67 942 руб. 08 коп. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.10.2013 № 20.2400.11279.13, 7 219 ру.52 коп. неустойки, начисленной за период с 13.08.2020 по 13.11.2020, а также 3006 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.Б. Мельникова