95/2017-95034(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-10697/2017

26 октября 2017 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  

ограниченной ответственностью «СевернаяТорговоСтроительнаяКомпания»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к муниципальному образованию городского округа «Ухта» в лице  

муниципального учреждения Управление капитального строительства  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с муниципального учреждения Управление капитального  строительства (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью  «СевернаяТорговоСтроительнаяКомпания» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) неустойку в сумме 511 703 руб. 31 коп., расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 12 039 руб.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную  силу.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в  апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд  (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в  месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья Е.Н. Вахричев