112/2024-17339(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (дополнительное)

Дело № А26-4386/2022

г. Петрозаводск

13 марта 2024 года

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Ю.А.,  рассмотрев материалы дела по иску Администрации Лахденпохского  муниципального района к акционерному обществу Строительная компания «Трест  «Севэнергострой» о взыскании 70 551 707 руб. 71 коп.,  

третье лицо - Министерство строительства, жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики Республики Карелия,  

установил:

решением (резолютивная часть) Арбитражного суда Республики  Карелия от 29.02.2024 по делу № А26-4386/2022 суд удовлетворил исковое  заявление Администрации Лахденпохского муниципального района, взыскал с  Акционерного общества Строительная компания «Трест «Севэнергострой» в  доход бюджета Лахденпохского муниципального района по муниципальному  контракту от 26.06.2020 № 01063000006200000210001 и по муниципальному  контракту от 03.07.2020 № 01063000006200000230001 задолженность в сумме 70  551 707 руб. 71 коп., в том числе: по муниципальному контракту от 26.06.2020 №  01063000006200000210001:  

- основной долг в размере - 29 169 853 руб. 06 коп.; 

- пени за просрочку по п. 5.3.1. в размере - 4 319 082 руб. 90 коп.;  - штраф по п. 5.3.2 в размере - 2 430 821 руб. 09 коп.  

 по муниципальному контракту от 03.07.2020 № 01063000006200000230001:  - основной долг в размере - 28 124 036 руб. 94 кол.;  

- пени за просрочку по п. 5.3.1. контракта в размере 4 164 239 руб. 81 коп.; 

- штраф по п. 5.3.2 контракта в размере 2 343 673 руб. 91 коп.  

Вместе с тем, суд установил, что при вынесении резолютивной части  решения не разрешил вопрос о взыскании с Акционерного общества Строительная  компания «Трест «Севэнергострой» в доход бюджета Лахденпохского  муниципального района по п. 5.3.1 муниципального контракта от 26.06.2020 №  01063000006200000210001 и муниципального контракта от 03.07.2020 №  01063000006200000230001 пени за период с 25 июля 2023 года до дня, когда  ответчик фактически исполнит обязательство, включительно.  

Представители сторон и третьего лица, извещенные о времени и месте  рассмотрения вопроса о вынесении дополнительного решения, в судебное  заседание не явились, что в силу части 3 статьи 156, части 2 статьи 178  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является  

препятствием для рассмотрения вопроса о принятии дополнительного решения в  настоящем судебном заседании.  

Проверив материалы дела, суд установил наличие оснований для принятия  дополнительного решения по настоящему делу.  

В соответствии с частью 1 статьи 178 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до  вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению  лица, участвующего в деле, вправе принять 

дополнительное решение

 в случае, если  по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле,  представили доказательства, судом не было принято решение; а также в случае,  когда судом не разрешен вопрос о судебных расходах.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

На основании п. 5.3 и 5.3.1 муниципального контракта от 26.06.2020 №  01063000006200000210001 расчет пени в исковом заявлении был произведен за  период 16.12.2021 года по 10.06.2022 года на дату назначения судебного  разбирательства 25 июля 2023 года Ответчик не выполнил обязательства по  возврату в бюджет Лахденпохского муниципального района сумм авансовых  платежей (основного долга) в размере 29 169 853 руб. 06 коп., поэтому начисление  продолжаются.  

На основании п. 5.3 и 5.3.1. муниципального контракта от 03.07.2020 №  01063000006200000230001 расчет пени в исковом заявлении был произведен в  период с 16.12.2021 года по 10.06.2022 года на дату назначения судебного  разбирательства 25 июля 2023 года Ответчик не выполнил обязательства по  возврату в бюджет Лахденпохского муниципального района суммы платежей  (основного долга) в размере 28 124 036 руб. 94 коп., поэтому начисление  продолжаются.  

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 65 Постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств», присуждая неустойку, суд по  требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки,  исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то,  что такое взыскание производится до момента фактического исполнения  обязательства. При этом день фактического исполнения нарушенного  обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в  период расчета неустойки.  

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика  неустойки по дату фактического исполнения обязательства является обоснованным  и подлежит удовлетворению.  

Руководствуясь статьями 167-170, 178 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Принять дополнительное решение. 

2.  Взыскать с акционерного общества Строительная компания "Трест  "Севэнергострой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  бюджета Администрации Лахденпохского муниципального района (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) по п. 5.3.1 муниципального контракта от  26.06.2020 № 01063000006200000210001 и муниципального контракта от  03.07.2020 № 01063000006200000230001 пени за период с 25 июля 2023 года  до дня фактического исполнения обязательства.  

3.  Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного  месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Карелия.  

 Судья Колесова Н.С.