8_5648628 

Арбитражный суд Московской области 107053, , г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-1953/17

13 марта 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Н.А.Панкратьевой, при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  ООО "Стройкрансервис" к ООО "Спецпожарсервис"  при участии Комитета градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального  

района о взыскании пени и штрафа при участии в судебном заседании: от истца – явился, согласно протоколу от ответчика – не явился, извещен, от третьего лица – не явился, извещен 

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить частично.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦПОЖАРСЕРВИС"  

в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙКРАНСЕРВИС":  

- договорную неустойку – пени по договору строительного подряда от 25.06.2015 №  

СП/25.06.15 в размере 120 980 руб., 

- договорную неустойку – штраф по договору строительного подряда от 25.06.2015 №  

СП/25.06.15 в размере 842 151 руб. 02 коп., - расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 496 руб. 3. В удовлетворении остальной части требований отказать. 

4. Возвратить ООО "СТРОЙКРАНСЕРВИС" из федерального бюджета излишне  

уплаченную в общей сумме по платежному поручению от 30.09.2016 № 1539 государственную  

пошлину в размере 2 378 руб. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.А.Панкратьева