545/2020-6784(2) 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10АП-21881/2019

Дело № А41-74386/19

30 января 2020 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2020 года  Постановление изготовлено в полном объеме 30 января 2020 года  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Панкратьевой Н.А., судей: Диаковской Н.В., Иевлева П.А., при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «ССТэнергомонтаж»  на решение Арбитражного суда Московской области от 04.10.2019 по делу № А41- 74386/19 по иску ООО «СМУ-1» к ООО «ССТэнергомонтаж» о взыскании денежных  средств,  

при участии в заседании: 

от ООО «СМУ-1» - ФИО2 по доверенности от 01.09.2019;  от ООО «ССТэнергомонтаж» - извещено, представитель не явился,  

УСТАНОВИЛ:

ООО «СМУ-1» (истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области к  ООО «ССТэнергомонтаж» (ответчик) с уточненными требованиями в порядке ст. 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) о  взыскании 2 628 731 руб. 34 коп. неустойки.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.10.2019 по делу №  А41-74386/19 заявленные требования удовлетворены.  

В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда первой инстанции  изменить в связи с неправильным расчетом неустойки, а также ссылаясь на  несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неполное выяснение  

обстоятельств по делу, неправильное применение судом норм права, и принять по  делу новый судебный акт.  

В ходе производства по делу в суде апелляционной инстанции истец отказался от  заявленных требований в части взыскания неустойки в размере 763 397, 24 руб., просил  принять частичный отказ от иска, в остальной части возражал против доводов  апелляционной жалобы, просил с учетом частичного отказа от иска взыскать с ответчика  1 865 334, 10 руб.  

Поскольку отказ истца от иска в данной части не противоречит закону и не  нарушает права и законные интересы других лиц, отказ от части заявленных требований  подлежит принятию апелляционным судом, в связи с чем производство по делу в данной  части подлежит прекращению в силу статьи 150 АПК РФ.  

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ  в отсутствие представителей ответчика.  

Изучив апелляционную жалобу, отзыв на нее, материалы дела, выслушав  представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции с учетом  требований статьи 71 АПК РФ установил следующие обстоятельства.  

3 марта 2018 г. между ООО «ССТэнергомонтаж» (Подрядчик) и ООО «СМУ-1»  (Субподрядчик) подписан договор Субподряда № ДТМ/1246-18-040/СП, с  дополнительными соглашениями к договору № 1 от 04.09.2018, № 2 от 17.09.2018, №  3 от 22.11.2018, № 4 от 28.12.2018, № 5 от 22.03.2019.  

Работы выполнены истцом, между тем ООО «ССТЭНЕРГОМОНТАЖ»  оплачены с просрочкой.  

С учетом просрочки исполнения обязательств по оплате истцом заявлено  требование о взыскании договорной неустойки.  

Проверив правильность применения судом первой инстанции норм  материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к  пришел к следующим выводам.  

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или  иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или  иными правовыми актами.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного  подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию  заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а  заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в  соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Работы выполнены истцом, между тем ООО «ССТЭНЕРГОМОНТАЖ»  оплачены с просрочкой.  

С учетом просрочки исполнения обязательств по оплате истцом заявлено  требование о взыскании договорной неустойки.  

Согласно п. 1 ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в  письменной форме независимо от формы основного обязательства.  

В соответствии с п. 8.3 Договора, в случае нарушения обязательств со стороны  Подрядчика (по его вине) по оплате фактически выполненных и принятых  Подрядчиком работ, Субподрядчик имеет право взыскать неустойку в размере 0,1% от  суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Ответчиком допускались  систематические нарушения по срокам оплаты выполненных работ.  

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции истцом произведен  новый расчет неустойки с учетом доводов ответчика, а также пунктов 3.2 – 3.4  договора, согласно которому размер неустойки составляет 1 865 334, 10 руб. Данный  расчет проверен апелляционным судом и признан верным, соответствующим  условиям договора и фактическим обстоятельствам дела. При этом проверив  контррасчет неустойки, приложенный к апелляционной жалобе, апелляционный суд  признает его неверным.  

Доводы апелляционной жалобы о необходимости применения ст. 333 ГК РФ  подлежат отклонению апелляционным судом по следующим основаниям.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить  неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии  заявления должника о таком уменьшении.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности,  под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства  гражданское законодательство предполагает выплату кредитору такой компенсации  его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Вместе с  тем решение суда о снижении неустойки не может быть произвольным.  

Согласно положениям п.п. 73-75 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств», бремя доказывания несоразмерности неустойки и  необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.  

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие  тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими  кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика,  отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами,  добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора,  выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника  обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например,  на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить  основанием для снижения неустойки.  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Непредъявление кредитором  в течение длительного времени после наступления срока исполнения обязательства  требования о взыскании основного долга само по себе не может расцениваться как  содействие увеличению размера неустойки.  

Между тем, заявляя о применении положения ст. 333 ГК РФ ответчик каких- либо доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства в материалы дела не представил, а представленные доказательства,  оцененные судом в совокупности по правилам ст. ст. 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не  подтверждают явной несоразмерности заявленной неустойки.  

Условие о неустойке определено договором, ответчик в соответствии со  статьей 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а,  следовательно, должен был и мог предположить и оценить возможность  отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с  неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых обязательств.  

Согласно п. 77, абз. 2 п. 79 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств" снижение размера договорной неустойки, подлежащей  уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно  некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она  явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь  получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

Имеющимися в материалах дела доказательствами не подтверждаются  обстоятельства того, что заявленная неустойка явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства, взыскание неустойки может повлечь получение истцом  необоснованной выгоды.  

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции  признает представленный истцом расчёт договорной неустойки правильным, а ее  размер соответствующим последствиям нарушения обязательств ответчика по оплате  оказанных услуг в срок, установленный договором.  

Оснований для снижения неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ, вопреки доводам  апелляционной жалобы, апелляционным судом не установлено.  

Учитывая изложенное выше, апелляционный суд приходит к выводу о том, что  заявленные требования подлежат удовлетворению в размере 1 865 334, 10 руб.  

Доводы апелляционной жалобы о неполучении копии определения о принятии  искового заявления к производству подлежат отклонению апелляционным судом.  

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  по состоянию на 20.08.2019, равно как и по настоящее время, юридическим адресом  ООО «ССТэнергомонтаж» является 141008, Московская область, городской округ  Мытищи, город Мытищи, Проектируемый 5274 проезд, строение 7 (л.д. 90).  

Из материалов дела следует, что заявитель был надлежащим образом извещен  судом первой инстанции о принятии искового заявления к производству, а именно,  определение от 22.08.2019 было направлено ООО «ССТэнергомонтаж» по  юридическому адресу: 141008, Московская область, городской округ Мытищи, 

<

...> строение 7, регистрируемым почтовым  отправлением с идентификатором 10705338344150, что подтверждается конвертом  (л.д. 129).  

С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое  сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный  предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному  соответственно в едином государственном реестре индивидуальных  предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по  адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим  лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный  предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения  юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в  абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным  адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам,  считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает  (не находится) по указанному адресу.  

Исходя из изложенного, Десятым арбитражным апелляционным судом  установлено, что в рассматриваемом случае ООО «ССТэнергомонтаж» было  надлежащим образом извещено о начавшемся судебном процессе по настоящему  делу.  

Кроме того, определение Арбитражного суда Московской области от  22.08.2019 23.08.2019 опубликовано в общедоступной автоматизированной  информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети интернет -  http://kad.arbitr.ru/.  

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции  неправомерно завершил предварительное судебное заседание и перешел к стадии  рассмотрения иска по существу, сами по себе не влияют на законность решения суда  первой инстанции.  

Согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании  присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют  в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте  судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не  были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд  вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание  в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим  Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 27 Постановлении Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 65 "О  подготовке дела к судебному разбирательству", если лица, участвующие в деле,  извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного  судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в  предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения  дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и  начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции  в случае соблюдения требований ч. 4 ст. 137 АПК РФ.  

При наличии возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения  рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд  назначает иную дату рассмотрения дела по существу, о чем указывает в определении о  назначении дела к судебному разбирательству.  

Однако такие возражения не могут носить формальный характер и должны  быть обоснованы конкретными обстоятельствами, с которыми заявитель связывает  невозможность рассмотрения дела по представленным в материалы дела  доказательствам.  

Вместе с тем, переход к рассмотрению дела в судебном заседании суда первой  инстанции может являться процессуальным нарушением лишь при наличии  мотивированного возражения лица, участвующего в деле, основанного на  объективной невозможности для такого лица реализовать свои процессуальные права  

(и исполнить корреспондирующие им процессуальные обязанности) по  представлению доказательств в предварительном судебном заседании.  

Указанных обстоятельств при проверке доводов апелляционной жалобы судом  апелляционной инстанции не установлено.  

Более того, вышеуказанные доводы апелляционной жалобы не являются  основанием для отмены судебного акта в силу ст. 270 АПК РФ, однако могут являться  основанием для приобщения дополнительных доказательств, обосновывающих  доводы и возражения лица, участвующего в деле.  

Вместе с тем, в апелляционной жалобе ответчик не ходатайствовал о  приобщении имеющихся у него доказательств, которые ответчик не имел  возможности представить в заседание суда первой инстанции.  

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции  необоснованно отклонил ходатайство об отложении судебного разбирательства, в  результате чего нарушены права ответчика, подлежат отклонению апелляционным  судом.  

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает,  что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе  вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников  арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при  использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем  видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об  отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею  дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий (ч. 5  ст. 158 АПК РФ).  

Отложение судебного разбирательства, на возможность которого ссылается  истец, является правом, а не обязанностью суда, которое суд реализует при наличии к  тому достаточных оснований.  

В связи с отказом от части исковых требований излишне уплаченная  государственная пошлина подлежит возврату истцу.  

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 4 части 1 статьи 150, частью 3  статьи 151, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ ООО «СМУ-1» от исковых требований в части взыскания  неустойки в размере 763 397, 24 руб.  

Производство по делу А41-74386/19 в данной части прекратить. 

Решение Арбитражного суда Московской области от 04.10.2019 по делу №  А41-74386/19 изменить в части размера взысканной неустойки и государственной  пошлины, взыскав с ООО «ССТэнергомонтаж» в пользу ООО «СМУ-1» неустойку в  размере 1 865 334, 10 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере  31 653 руб.  

Возвратить ООО «СМУ-1» из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 18 323, 03 руб., уплаченную по платежному поручению от  20.08.2019 № 424.  

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от  04.10.2019 по делу № А41-74386/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу –  без удовлетворения.  

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу.  

Председательствующий Н.А. Панкратьева Судьи Н.В. Диаковская 

П.А. Иевлев