АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440000, г. Пенза, ул. Кирова 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 56-11-93, 

http://www.penza.arbitr.ru/      

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Пенза                                                  Дело № А49-12292/2022

 

«24» января 2023 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  Н. Е. Гук,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ФИО1/ФИО2 ул., д. 1/2, Пенза г., 440000; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» (ФИО3 ул., зд. 84, Сердобск г., Сердобский район, Пензенская область, 442894; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 8472 руб. 54 коп.,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» о взыскании задолженности в сумме 6955 руб. 07 коп. за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) № 1940-001417 от 18. 03. 2019 года (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 24. 10. 2019 года, № 2 от 28. 12. 2020 года, № 3 от 26. 04. 2022 года, № 4 от 17. 08. 2022 года), неустойки в сумме 1517 руб. 47 коп. за период с 02. 09. 2022 года по 19. 10. 2022 года, с 20. 10. 2022 года неустойки по день фактического исполнения денежного обязательства. Требования заявлены на основании ст. ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса РФ.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 16. 11. 2022 года дело принято к производству Арбитражного суда Пензенской области с указанием о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства (п. 1 ст. 227 АПК РФ). В определении также указаны данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде (код доступа).

Указанным судебным актом ответчику предложено в срок до 08. 12. 2022 года представить письменный мотивированный отзыв на иск с доказательствами, его обосновывающими. 

Для представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований  и возражений  в обоснование своей позиции  сторонам предоставлен срок до 29. 12. 2022 года. 

Определение Арбитражного суда Пензенской области от 16. 11. 2022 года размещено на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.penza.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru) 17. 11. 2022 года.

О принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Пензенской области и возбуждении производства по делу в порядке упрощенного производства ответчик извещен своевременно и надлежащим образом в порядке, предусмотренном ст. 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ (л.д. 36).

В нарушение требований ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик письменный отзыв на иск не представил.

По правилам ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с п. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

Согласно п. 5 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело подлежит рассмотрению без вызова сторон на основании имеющихся доказательств.

По правилам ч. 1 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу. 

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня ее принятия.

16. 01. 2023 года по делу №А49-12292/2022 принято решение, резолютивная часть которого размещена на официальном сайте арбитражного суда Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 17. 01. 2023 года.

Указанным судебным актом исковые требования ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» удовлетворены частично, с ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» в пользу ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» взысканы сумма долга в размере 6955 руб. 07 коп., неустойка в сумме 569 руб. 05 коп. за период с 02. 10. 2022 года по 19. 10. 2022 года, с 20. 10. 2022 года неустойка по день фактического исполнения денежного обязательства и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1776 руб. 12 коп.  В остальной части иска отказано.

19. 01. 2023 года от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения по делу А49-12292/2022.

Согласно ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обращение истца с заявлением о составлении мотивированного решения и подача данного заявления в установленный законом срок, являются основаниями для составления  мотивированного решения по настоящему делу.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом, 18. 03. 2019 года между сетевой организацией ПАО «МРСК Волги» (правопреемником которого является истец) и заявителем ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) № КИСУ ИКАР 1940-001417, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – ВЛ-0,4 кВ, питающей нежилое здание (наркологическое отделение) (заявка № 1076ТП/ПЭ000008653 от 06. 12. 2018 года), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 32,78 кВт; 

- категория надежности: 3; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 12,7 кВт (л.д. 14-15).

Согласно п. 1.3 данного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, питающей нежилое здание (наркологическое отделение), расположенное по адресу: 

<

...> (на земельном участке с кадастровым номером 58:32:0020608:155).

В соответствии с пунктом 3.2 данного договора размер платы за технологическое присоединение составляет  10537 руб. 98 коп. без НДС и 12645 руб. 58 коп. с НДС.

По условиям п. 3.3 данного договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке: - 15% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; - 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения; - 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; - 10% % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора (пункт 1.6 договора).

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям № ПЭ0013008 от 18. 03. 2019 года, являющимся Приложением №1 к договору, Сетевая организация осуществляет: создание технической возможности в точке присоединения для технологического присоединения энергопринимающих устройств путем выполнения необходимых мероприятий до границы земельного участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) его присоединяемые объекты, фактическое присоединение энергопринимающих устройств к своим электрическим сетям в точке присоединения, при этом включение мощности будет произведено Сердобским производственным отделением филиала ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» после проведения сетевой организацией проверки выполнения технических условий и оформления акта о выполнении технических условий (л.д. 16).

В соответствии с п. 11 Технических условий Заявитель осуществляет: 1) мероприятия в границах своего земельного участка по технологическому присоединению своих энергопринимающих устройств к точке присоединения – ВЛ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 65 мощностью 400 кВА, подключенной по КЛ-6 кВ № 7 «Город» ПС 110/35/27/6 кВ «Сердобск-тяговая»; 2) проверку существующего электросетевого хозяйства 0,38 кВ, находящегося на балансе заявителя, требуемым параметрам технологического присоединения энергопринимающих устройств (п.п. 3, 4, 5 ТУ); при необходимости осуществляет замену; 3) проектирование электросетевого хозяйства 0,38 кВ, необходимого объема зашиты и автоматики в соответствии с категорийностью, при этом содержание разделов проектной документации должно соответствовать требованиям норм действующего законодательства; 4) проектирование и установку измерительного комплекса учета электроэнергии в соответствии с требованиями п. 144 и п. 139 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04. 05. 2012 года.

Срок действия ТУ - 2 года со дня заключения договора об осуществлении, технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий).

29. 04. 2019 года истец направил в адрес ответчика извещение о готовности объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Волги» к присоединению энергопринимающих устройств объекта – ВЛ-0,4 кВ питающая нежилое здание (наркологическое отделение), по адресу: 

<

...>, максимальная мощность 32,78 кВт, категория надежности III, класс напряжения 0,4 кВ к сетям ПАО «МРСК Волги» (л.д. 38).

16. 09. 2019 года ответчик обратился к истцу с заявлением о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 13. 06. 2020 года в связи с подготовкой проектной документации (заявление № 1794 от 13. 09. 2019 года) (л. д. 17).

Дополнительным соглашением №1 от 24. 10. 2019 года стороны согласовали продление срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 13. 06. 2020 года (л.д. 18).

15. 10. 2020 года ответчик вновь обратился к истцу с заявлением о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 18. 03. 2021 года (заявление № 1794 от 13. 09. 2019 года) (л. д. 39).

Дополнительным соглашением сторон №2 от 28. 12. 2020 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 18. 03. 2021 года (л.д. 19).

Дополнительным соглашением сторон № 3 от 26. 04. 2022 года срок действия технических условий продлен до 31. 05. 2022 года (л.д. 20).

Дополнительным соглашением сторон № 4 от 17. 08. 2022 года срок действия технических условий продлен до 01. 10. 2022 года (л.д. 24).

17. 08. 2022 года между сторонами подписан акт о выполнении технических условий № ПЭ0015165 и акт об осуществлении технологического присоединения № ПЭ00000000000002050 (л.д. 25-27).

Ссылаясь на то, что обязательства по внесению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям исполнены ответчиком частично в сумме 5690 руб. 51 коп., ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в арбитражный суд с иском к ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» о взыскании суммы долга в размере 6955 руб. 07 коп., неустойки в сумме 1517 руб. 47 коп. за период с 02. 09. 2022 года по 19. 10. 2022 года, с 20. 10. 2022 года неустойки по день фактического исполнения денежного обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26. 03. 2003 года № 35 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27. 12. 2004 года № 861 (в редакции, действовавшей в спорный период).

Согласно пункту 16(6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В соответствии с п. 3.1. ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку факт оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ответчиком не оспорен, как не оспорен и факт частичного исполнения обязательств по внесению платы за технологическое присоединение, при том, что доказательства, опровергающие доводы истца, в материалах дела отсутствуют, арбитражный суд с учетом положений п. 3.1 ст. 70 АПК РФ, признает обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование заявленных требований, установленными и признанными ответчиком.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допустим.

Учитывая, что обязанность произвести оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям возложена на ответчика условиями договора и положениями ст. 779, 781 Гражданского кодекса РФ, арбитражный суд, применяя к спорным правоотношениям сторон положения ст. ст. 309, 310, 779, 781 Гражданского кодекса РФ, признает исковые требования ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» о взыскании с ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» суммы долга в размере 6955 руб. 07 коп. обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Обоснованы требования истца и о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению,  поскольку в силу ст. 330 ГК РФ в случае просрочки исполнения обязательств должник обязан уплатить кредитору определенную денежную сумму – неустойку, размер которой определен в п. 5.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № КИСУ ИКАР 1940-001417 от 18. 03. 2019 года и составляет 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Из представленного истцом расчета следует, что ответчику начислена неустойка в сумме 1517 руб. 47 коп. за период с 02. 09. 2022 года по 19. 10. 2022 года, исходя из 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение - 12645 руб. 58 коп. (л. д. 5 оборот).

Вместе с тем, исковые требования истца о взыскании неустойки за период с 02. 09. 2022 года по 19. 10. 2022 года подлежат частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28. 03. 2022 года № 497, вступившим в силу с 01. 04. 2022 года, введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, сроком на шесть месяцев. С учетом положений, предусмотренных п. 3 ст. 9.1, абз. 10 п. 1 ст. 63 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Таким образом, с 01. 04. 2022 года до окончания срока моратория (01. 10. 2022 года) начисление неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств не производится.

На основании указанных разъяснений арбитражный суд признает необходимым произвести перерасчет неустойки, начисленной за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, за период с 02. 10. 2022 года по 19. 10. 2022 года.

Сумма неустойки за период с 02. 10. 2022 года (день, следующий за днем окончания моратория) по 19. 10. 2022 года составляет 569 руб. 05 коп. (12645 руб. 58 коп. х 0,25% х 18 дней).

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка, начисленная за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в сумме 569 руб. 05 коп. за период с 02. 10. 2022 года по 19. 10. 2022 года.

Требования истца о взыскании с ответчика неустойки в сумме 948 руб. 42 коп. за период с 02. 09. 2022 года по 01. 10. 2022 года удовлетворению не подлежат.

Требования истца о взыскании с ответчика пени начиная с 20. 10. 2022 года по день фактического исполнения денежного обязательства арбитражный суд признает обоснованными, поскольку как следует из разъяснений п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24. 03. 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу ст. 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве) по ставке, действующей на дату исполнения судебного решения.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом положений данной статьи с ответчика в пользу истца полежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1776 руб. 12 коп.

Руководствуясь ст. ст. 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е  Ш И Л:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» удовлетворить частично.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» (ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ИНН 

<

***>) сумму долга в размере 6955 рублей 07 копеек, неустойку в сумме 569 рублей 05 копеек за период с 02. 10. 2022 года по 19. 10. 2022 года и с 20. 10. 2022 года неустойку по день фактического исполнения денежного обязательства.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» (ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1776 рублей 12 копеек.  

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья  Н. Е. Гук