ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-88819/2016

06 сентября 2017 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     06 сентября 2017 года

Постановление изготовлено в полном объеме  06 сентября 2017 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Загараевой Л.П.

судей  Будылевой М.В., Дмитриевой И.А.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания Николаевым И.И.

при участии:  

от истца (заявителя): Кузнецов Е.А. – доверенность от 24.05.2017

от ответчика (должника): Линина У.С. – доверенность от 10.08.2017

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-17004/2017)  ООО "Энерго Строительная Компания" на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.06.2017 по делу № А56-88819/2016(судья  Бутова Р.А.), принятое 

по иску ГКУ ЛО "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"

к ООО "Энерго Строительная Компания"

3-е лицо: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 

о взыскании

установил:

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29Ж, ОГРН 1044701899087; далее - Учреждение, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Энерго Строительная Компания» (адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13, лит. А, 1 этаж, пом. 2, ОГРН 1089848004025; далее - Компания, ответчик) о взыскании 727 676, 41 руб. неустойки по государственному контракту от 23.12.2013 № 0219.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет).

Решением суда от 12.06.2017 заявленные требования удовлетворены частично. С ООО «Энерго Строительная Компания» в пользу Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» взыскано 600 000 руб. неустойки и 13 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении иска в остальной части отказано.

Ответчик, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить. 

Стороны в судебном заседании ходатайствовали об утверждении мирового соглашения по настоящему делу.

3-е лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей не направило. Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в его отсутствие

В соответствии с представленным сторонами мировым соглашением, ответчик признает свою обязанность по оплате денежных средств перед истцом в размере 600 000 руб. неустойки, расходов по уплате государственной пошлины в размере 13 000 руб., которые обязуется уплатить в течении 5 рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения. 

Текст мирового соглашения со стороны истца подписал генеральный директор Седов Д.С., со стороны ответчика –генеральный директор Демьяненко В.А.

В силу части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, апелляционный суд пришел к выводу, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит законам, иным нормативным актам, не нарушает права и законные интересы других лиц и подписано уполномоченными представителями сторон.

Мировое соглашение приобретает обязательный характер для заключивших его сторон в момент его подписания, вступает в законную силу после его утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого Арбитражным судом по ходатайству Истца.

Согласно части 2 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения и в иных предусмотренных названным Кодексом случаях.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 49, 141, 150, 269-271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 12.06.2017 по делу №  А56-88819/2016  отменить.

Утвердить мировое соглашение между Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29Ж, ОГРН 1044701899087) и обществом с ограниченной ответственностью «Энерго Строительная Компания» (адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13, лит. А, 1 этаж, пом. 2, ОГРН 1089848004025) на следующих условиях:

ООО «ЭСКО» обязано в срок 5 (пяти.) рабочих дней со дня утверждения мирового соглашения добровольно уплатить ГКУ «Ленавтодор» согласованную сторонами (в счет взысканной судом неустойки и судебных расходов по уплате государственной пошлины) сумму в размере 313 000 рублей путем перечисления па лицевой счет ГКУ «Леиавтодор»} указанный в реквизитах сторон.

В случае, если ООО «ЭСКО» не выполнит условия настоящего мирового соглашения, сторонами достигнута договоренность в целях принудительного исполнения и подготовки исполнительного листа, читать условия настоящего мирового соглашения в следующей редакции:

Взыскать с ООО «ЭСКО» в пользу ГКУ «Ленавтодор» 600000 рублей неустойки, 13000 рублей. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Производство по делу № А56-88819/2016 прекратить.

            Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Энерго Строительная Компания» (адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13, лит. А, 1 этаж, пом. 2, ОГРН 1089848004025) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000  руб., уплаченную по платежному поручению №1196 от 07.07.2017.

	Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

 

Судьи

М.В. Будылева

 

И.А. Дмитриева