9_6408813  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-59880/2017

г. Москва

31 октября 2017 года

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-59880/2017 по иску  Общества с ограниченной ответственностью «ГрандСтиль» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, 143090, 

<

...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Национальный  инвестиционно-строительный комитет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  143090, 

<

...>) о  взыскании неустойки,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Национальный  инвестиционно-строительный комитет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  143090, 

<

...>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГрандСтиль» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 143090, 

<

...>) 11675 руб. 01 коп. неустойки.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Национальный  инвестиционно-строительный комитет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  143090, 

<

...>) в  доход федерального бюджета 2000 (две тысячи) руб. 00 коп. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин