АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть) 

12 февраля 2025 года Дело № А25-1997/2024  

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Хутова Т.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем Чомаевой А.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Югпромстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 369000, Карачаево- 

<

...>, каб. 6) о взыскании задолженности,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: - Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участи в судебном заседании: - от третьего лица ФИО1 (доверенность № 4 от 20.01.2025), - от ответчика ФИО2 (доверенность б/н от 14.11.2024), 

руководствуясь статьями 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Расторгнуть государственный контракт от 28.03.2022 № 22-0028 по объекту: «Реконструкция стадиона «Саулукъ» в г. Карачаевске».  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югпромстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 64 446 391, 50 рублей по государственному контракту от 28.03.2022 № 22-0028.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югпромстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по государственному контракту от 28.03.2022 № 22-0028, начисленную за период с 08.05.2024 по 14.06.2024 в размере 1 070 615,89 рублей, далее начисление неустойки производить по день фактического исполнения обязательств.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югпромстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 200 000 (двести тысяч) рубля.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево- Черкесской Республики (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Ар битражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л.Хутов