7596_24696441 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-307160/19  

89-1737 

04 февраля 2020 г. Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи О.А. Акименко  протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Аникеев А.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по Общества с ограниченной  ответственностью «Контакт»  

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «Талмос»  

о взыскании задолженности по договору строительного подряда № 1-01/19 от  17.01.2019г. в размере 468 330 руб. 60 коп., пени за просрочку исполнения  обязательства по договору строительного подряда № 1-01/19 от 17.01.2019г. в размере  522 188 руб. 60 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 33 347 руб.  

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. в судебное заседание явились: 

от истца: Горшков М.А. по дов. от 10.07.2019 г., Ремизов А.А. по дов. от 10.07.2019 г.  (Диплом от 29.10.2010 г.)  

от ответчика: извещен, не явился 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Талмос» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» задолженность в размере  468 330 руб. 60 коп., неустойку в размере 350 000 руб. 00 коп., госпошлину в размере  22 483 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Контакт» из дохода  федерального бюджета госпошлину в размере 10 864 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.А. Акименко