Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-13174/2022  «13» сентября 2022 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В. рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального учреждения  «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному  контракту № 0329200062221001524 от 23.04.2021г. в размере 181 768 руб. 76 коп.  

при участии в судебном заседании:  от истца – ФИО1, по доверенности;  

от ответчика – не явился, извещен;  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и  молодежи «Орленок» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере  181768 руб. 76 коп.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 453 руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова  

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 9:42:57Кому выдана Напалкова Людмила Валерьевна