15/2022-27538(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А39-688/2022

город Саранск

26 мая 2022 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Варламовой  Н.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Производственно-строительная компания  "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стекло в архитектуре" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 217 392 рублей 50 копеек и судебных расходов  при участии:  

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 07.09.2021, 

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности № 3 от 01.03.2022,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" удовлетворить  частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Стекло в  архитектуре" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания  "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в  сумме 108 698 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в сумме  7348 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Элект ронная п одпись  действит ельна. С.Н. Макеева 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 20.12.2021 4:13:58

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна