5_847158  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть) 

 Дело А59-6040/2018  

06 февраля 2019 года г. Южно-Сахалинск  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: 

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судебно- го заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Сахалинской таможни (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистра- ции: 693008, 

<

...>- ная, 56) к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная  компания «Подрядчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес реги- страции: 308027, 

<

...>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по контрак- ту,  

при участии в судебном заседании: 

представители истца ФИО2, по доверенности №  05-16/17198 от 18 декабря 2018 года (сроком действия по 31 декабря 2019 го- да), ФИО3, по доверенности № 05-16/15210 от 06 но- 

ября 2018 года, 

представители ответчика Смавжов Степан Александрович, по доверенности №  3 от 01 ноября 2018 года, Панковец Екатерина Александровна, по доверенности   № 12/2018 от 03 декабря 2018 года,  

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

р е ш и л :

Исковые требования Сахалинской таможни удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно- строительная компания «Подрядчик» в пользу Сахалинской таможни неустой- 

ку в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно- 

строительная компания «Подрядчик» государственную пошлину в доход госу- дарства в федеральный бюджет в сумме 28 000 рублей (двадцать восемь тысяч  рублей).  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной  инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.  

Судья О.Н. Боярская