7596_26550942 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-78371/20  

89-412 

10.09.2020 г. Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи О.А. Акименко  протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Аникеев А.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «НП Аваллон Лимитед»  

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» 

о взыскании задолженности по договору подряда № 27/1380-СМР от 14.04.2017 г. в  размере 18 800 518 руб. 84 коп., неустойки по договору подряда № 27/1380-СМР от  14.04.2017 г. в размере 13 582 916 руб. 31 коп., неустойки начисленную на сумму долга  18 800 518 руб. 84 коп., исходя из ставки 0.1% за каждый день просрочки за период с  05.08.2020 г. по день фактической оплаты., неустойки по договору подряда № 33/1380- СМР от 28.04.2017 г. в размере 2 330 329 руб. 05 коп.  

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. в судебное заседание явились: от истца: Дробышевский А.К. по дов. от 04.02.2020 г. от ответчика: Маслов В.С. по дов. от 29.05.2020 г. (Диплом от 11.07.2018 г.) 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «НП Аваллон Лимитед» пени по  договору № 33/1380-СМР от 28.04.2017 г. в размере 2 330 329 руб. 05 коп.  

В остальной част иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 34 651 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НП Аваллон Лимитед»  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 145 713 руб. 35 коп.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.А. Акименко