АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ  проспект имени Идриса Базоркина ,44, город Назрань, Республика Ингушетия  

телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80, http://ingushetia.arbitr.ru/, info@ingushetia.mail 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А18-3058/2022

город Назрань

05 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2023 года.   В полном объеме текст решения изготовлен 05 апреля 2023 года.  

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Мержоева М.М., при  ведении протокола судебного заседания с помощником судьи Чемурзиевой Ф.И.  рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства строительства Республики  Ингушетия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) (далее-истец, Министерство) к  Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) (далее – ответчик) о взыскании задолженности.  

при участии в судебном заседании представителей от истца: ФИО1 № 178 от 24.08.2022 г. от ответчика: не явились, уведомлен.  УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Республики Ингушетия обратилось Министерство  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия  с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» о  взыскании пени за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту   № 0114500000822000076 от 29 марта 2022г. 147 845, 78 в размере рублей.  

 Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен о  проведении судебного заседания.  

Дело рассматривается в порядке статьи 156 АПК РФ. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержала в  полном объёме, представила справки о стоимости выполненных работ.  

Как видно из материалов дела между Министерством строительства Республики  Ингушетия и ООО «Стройпрогресс» заключен государственный контракт   № 0114500000822000076_309089 от 29.03.2022г. на выполнение работ по капитальному  ремонту объекта «Капитальный ремонт ГБОУ СОШ № 5 г.Назрань».  

В соответствии с пунктом 2.1 цена контракта составляет 112 535 700 рублей. Пунктом 3.1 контракта установлен срок окончания работ 25 августа 2022 года. В соответствии с пунктом 5.1.1. Контракта Подрядчик обязан выполнить работы в 

объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к  нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его  нормативную эксплуатацию.  

В нарушение условий контракта Подрядчиком работы выполнены после окончания  срока, установленного Контрактом. Так, работы сданы согласно актам о приемке  выполненных работ от 27.08.2022г. на сумму 9 969 056,4, от 28.09.2022 г. на сумму 7 431  322,80 рублей и 9 336 789,60 рублей.  

В соответствии с пунктом 12.1. Контракта за неисполнение или ненадлежащее  исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Контрактом.  

Согласно пункту 12.3. Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

Проверив и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к  следующим выводам.  

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица  (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,  оказать услуги, уплатить деньги и т.д. (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

Как указано в статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.  

Спорные отношения подпадают под правовое регулирование параграфа 3, 5 главы 37  Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд" (далее также - Закон N 44-ФЗ) с применением в  неурегулированной части общих положений о договоре подряда (параграф 1 главы 37  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ данный Федеральный закон  регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных  нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок  товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких  закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в  части, касающейся: планирования закупок товаров, работ, услуг; определения  поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско-правового договора,  предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в  том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени  Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального  образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в  соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее -  контракт); особенностей исполнения контрактов; мониторинга закупок товаров, работ,  услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением  законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).  

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),  предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По  

государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,  подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для  государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ,  применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах  договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В силу пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик  обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с  технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской  Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также  сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не  установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской  Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,  удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком,  

обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

Пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает,  что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом,  несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев,  когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо  признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от  него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры  для надлежащего исполнения обязательства.  

Частью 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ определено, что в случае просрочки исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного  обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,  исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Согласно пункту 7 статьи 34 закона N 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа  исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения  контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за  исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной  порядок начисления пени.  

На основании пункта 12.3 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, подрядчик оплачивает заказчику пеню.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  Подрядчиком.  

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении правил определения размера штрафа,  начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в  постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года N 570 и  признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25  ноября 2013 года N 1063" (далее - Постановление N 1042).  

Поскольку подрядчиком согласованные контрактом сроки выполнения работ не  соблюдены, взыскание с ответчика пени является обоснованным.  

Согласно представленному истцом расчету, начисление пени произведено на сумму  147 845,78 руб.  

Указанный расчет судом проверен и в части начисления неустойки на сумму в  размере 9 969 056,40 рублей расчет произведен с применением ставки ЦБ РФ 8% годовых  вместо 7,5% в этой части судом произведен расчет, а в остальной части расчет судом  признан верным.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Согласно правовой позиции, отраженной в Постановлении Президиума Высшего  Арбитражного суда Российской Федерации от 15.10.2013 N 8127/13, лица, участвующие в  деле, обязаны соблюдать принципы арбитражного процесса по опровержению  доказательств, представленных другой стороной.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе  состязательности.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).  

Ответчиком доводы, на которые ссылается истец, в указанной части не  опровергнуты, доказательств надлежащего и своевременного исполнения обязательств по  контракту не представлено.  

При изложенных обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика  неустойки являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в  частично в размере147 513 рублей 48 копеек.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Министерства строительства Республики  Ингушетия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку (пени) за нарушение  срока выполнения работ по государственному контракту от 29.03.2022г. в размере 147 513  рублей 48 копеек. В остальной части иска отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) государственную пошлину в доход федерального  бюджета в размере 5 425 рублей 40 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления апелляционной инстанции.  

 Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия (изготовления в  полном объеме).  

 Кассационная жалоба может быть подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа, в течение двух месяцев при условии, что решение суда первой инстанции было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Жалобы на решение суда первой инстанции подаются через Арбитражный суд  Республики Ингушетия.  

 Судья М.М. Мержоев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.02.2022 12:24:00

Кому выдана Мержоев Магомет Мухтарович