АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-10416/19

г. Уфа

18 декабря 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Вафиной  Е. Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Чимбарцевой А.Г., рассмотрев дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Учебно- 

производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании задолженности по договору подряда № 30-21/18 от  

09.02.2018 в размере 4 540 437 руб. 92 коп., пени за период с 13.12.2018 по  27.03.2019 в размере 95 349 руб. 45 коп., расходов по уплате госпошлины  

 и встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Учебно-

производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору  подряда № 30-21/18 от 02.02.2018 в размере 9 400 000 руб.,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Учебно- 

производственный центр по дефектоскопии и сварке» ФИО1  

Сергеевича (420061, г. Казань, а/я 10), акционерное общество «Транснефть- 

Диаскан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). 

при участии в судебном заседании:  

от ООО «Техэкспертиза» - ФИО2, доверенность от 30.04.19, паспорт, ФИО3, доверенность, паспорт 

представители иных лиц, участвующих в деле не явились, извещены по  правилам ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на 

официальном сайте суда в сети Интернет,  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Учебно-производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ТехЭкспертиза» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный  центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  сумму долга по договору подряда № 30-21/18 от 09.02.2018 в размере 4 540  437 руб. 92 коп., пени за период с 13.12.2018 по 27.03.2019 в размере 95 349  руб. 45 коп., а также 46179 рублей судебных расходов по уплате  госпошлины.  

 Встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) – удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Учебно- производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ТехЭкспертиза» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму  неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 30-21/18  от 02.02.2018 в размере 338675,30 руб., а также 70000 рублей судебных  расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН 0278169810, ОГРН  1100280023007) – отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Е.Т. Вафина