РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-18585/22-134-124

20 сентября 2022 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 августа 2022 г.

Решение в полном объёме изготовлено 20 сентября 2022г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

Общества с ограниченной ответственностью «РЕМСПЕЦМОСТ» (308510, Россия, Белгородская обл., Белгородский м.р-н, поселок Разумное г.п., Разумное пгт., ФИО2 ул., стр. 1, офис 27, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2018, ИНН: 

<

***>) 

к ответчику Государственной Компании «Российские автомобильные дороги» (127006, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 

<

***>,) 

третье лицо: Временный управляющий ООО «Ремспецмост» ФИО3 

о взыскании задолженности в размере 7 650 202, 07 руб. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО4 (удостоверение адвоката, доверенность № ЮЛ-8 от 29.12.2021) от ответчика: ФИО5 (паспорт, доверенность № Д-142 от 26.04.2022 г., диплом); 

от третьего лица: ФИО6 (паспорт, доверенность № б/н от 06.05.2022 г., диплом);

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью «РЕМСПЕЦМОСТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Государственной Компании «Российские автомобильные дороги» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 7 650 202, 07 руб. 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Временный управляющий ООО «Ремспецмост» ФИО3

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 29.05.2020г. между КГ «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и ООО «Ремспецмост»(Исполнитель) заключен договор на выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 425+724, мостов через реку Марица на км 481+983 и через реку Сосница на км 486+040 автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, Брянская область (далее-Договор) №ДЭиБДД-2020-552.

Согласно условий Договора Подрядчик принял на себя обязательство собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить подрядные работы по ремонту путепровода через железную дорогу на км 425+724, мостов через реку Марица на км 481+983 и через реку Сосница на км 486+040 автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, Брянская область (далее-Объект), выполнить и сдать все работы в установленном Договором порядке и сроки. Заказчик обязался принять результат работ по Объекту и оплатить их стоимость на условиях и в сроки, определенные Договором.

Согласно п.4.1 Договора календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком выполнения подрядных работ.

Согласно п. 3.1 Договора цена Договора составляет 109 672 173 руб. При этом Договором предусмотрены промежуточные платежи за выполненные Подрядчиком работы, которые осуществляются на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2 и КС-3, счета и счета-фактуры.

В обоснование заявленных требований истец указал, что фактически по состоянию на декабрь 2021 г. Подрядчик выполнил работы по Договору на суму 7 650 202,07 руб., однако Заказчик оплату оказанных Исполнителем услуг в установленный срок не произвел.

В связи с чем, 22.12.2021г. Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием погасить образовавшуюся задолженность, что подтверждается почтовой квитанцией.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из следующего.

В соответствии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик пояснил, что 

стоимость выполненных работ была зачтена Ответчиком в счет частичного погашения начисленной Подрядчику неустойки.

Заказчик вправе уменьшить стоимость выполненных работ на сумму начисленной подрядчику неустойки, если такое право предусмотрено в договоре.

В соответствии с п. 11.6 Договора, при наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 11.5 настоящего Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 11.5 настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст.410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)

Как следует из материалов дела, Подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения работ за отчетный период, 30.11.2021 в адрес ООО «Ремспецмост» было направлено уведомление от 30.11.2021 №33746-ЭБ об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора, а также, в соответствии с п. 11.5 Договора, о требовании уплаты неустойки за нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ, указанного в п.4.4 Договора. Уведомление было получено Истцом 03.12.2021, что подтверждается подписью на доставочном листе Dimex.

Неустойка    не    была    оплачена    Истцом    в    добровольном    порядке, мотивированный отказ от уплаты неустойки в адрес Государственной компании «Российские автомобильные дороги» не поступал, доказательства обратного не представлены.

24.12.2021 Ответчик направил в адрес Истца уведомление исх.№36903-ЭБ от 24.12.2021 о частичном зачете   неустойки   в   счет   суммы   платежа,   подлежащего   уплате   ООО «Ремспецмост», в котором сообщалось, что в соответствии с п. 11.6 Договора Заказ вправе зачесть неустойку в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику Договору, и в соответствии со статьей 410 ГК РФ.

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» приняты выполненные ООО «Ремспецмост» работы по Договору на сумму 8 052 844,28 рублей сумма к оплате за вычетом в соответствии с п.5.2 Договора суммы обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств составляет 7 650 202,07 рублей (согласно актам КС-2, КС-3 №15 от 06.12.2021). Уведомление было получено Истцом 30.12.2021, что подтверждается отчетом накладных Dimex.

Поскольку стороны по обоюдному согласию избрали такой способ прекращения обязательства заказчика по оплате выполненных проектных работ, как удержание суммы неустойки в случае просрочки их выполнения при окончательных расчетах по договору, требования подрядчика об оплате задолженности за выполненные работы подлежат уменьшению на сумму удержанных неустоек .

В настоящее Верховным Судом Российской Федерации сформирована судебная практика по вопросу разграничения зачета от сальдирования при перерасчете итогового платежа заказчика путем уменьшения цены договора на сумму убытков заказчика, в частности, возникших вследствие просрочки (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2018 № 304-ЭС17-14946, от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564, от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075, от 11.06.2020 N 305-ЭС19-18890 (2), от 10.12.2020 № 306-ЭС20-15629 и проч.).

По смыслу данной позиции сальдирование имеет место тогда, когда в рамках одного договора (либо нескольких взаимосвязанных договоров) определяется завершающая обязанность сторон при прекращении договорных отношений полностью (либо их отдельного этапа). Сопоставление обязанностей сторон из одних отношений и осуществление арифметических (расчетных) операций с целью определения лица, на которого возлагается завершающее исполнение (с суммой такого исполнения), не может быть квалифицировано как зачет и не подлежит оспариванию как отдельная сделка по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве, так как в данном случае отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какого-либо предпочтения – причитающуюся подрядчику итоговую денежную сумму уменьшает он сам своим ненадлежащим исполнением основного обязательства, а не заказчик, констатировавший расчетную операцию сальдирования (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2021 № 308-ЭС19-24043 (2, 3)). Соответственно в подобной ситуации не возникают встречные обязанности, а формируется лишь единственная завершающая обязанность одной из сторон договора.

В соответствии с положениями главы 37 ГК РФ обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора (далее – основные обязательства): обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 ГК РФ). 

Из встречного характера указанных основных обязательств и положений пунктов 1 и 2 статьи 328 ГК РФ, а также статьи 393 ГК РФ, согласно которым при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должник обязан возместить причиненные кредитору убытки, следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом.

Следовательно, просрочка подрядчика в выполнении работ не позволяет признать его лицом, которому действительно причитаются денежные средства в размере всей договорной цены. 

Поскольку согласованные в договоре подряда предоставления компании (заказчика) и общества (подрядчика) презюмируются как равные (эквивалентные), просрочка подрядчика в выполнении работ порождает  необходимость перерасчета платежа заказчика путем его уменьшения на сумму убытков, возникших вследствие просрочки. Подобное сальдирование происходит в силу встречного характера основных обязательств заказчика и подрядчика

Действия, направленные на установление указанного сальдо взаимных предоставлений, не являются сделкой, которая может быть оспорена по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о несостоятельности подрядчика, так как в случае сальдирования отсутствует такой квалифицирующий признак как получение заказчиком какого-либо предпочтения – причитающуюся подрядчику итоговую денежную сумму уменьшает сам подрядчик своим ненадлежащим исполнением основного обязательства, а не заказчик, требующий провести сальдирование. 

Таким образом, поскольку стороны согласовали в Договоре возможность зачета неустойки в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору, Государственная компания «Российские автомобильные Дороги»  правомерно воспользовалась оговоренным в Договоре правом и произвела зачет неустойки счет платежа за выполненные Истцом работы по Договору в размере 7 650 202,07 рублей.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

 В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 309, 310, 314, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «РЕМСПЕЦМОСТ» (ИНН: 

<

***>) - отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

 

Судья:                                                                             Е.В.Титова