43_36576912 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

09. 08. 2023 года. Дело № А40-58372/23-43-467  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " Региональное управление КМЗ " (ОГРН 

<

***>) 

к ООО " Архитектурно-строительная компания " (ОГРН 

<

***>)  о взыскании 815 701 руб. 53 коп. – неустойки,  

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 24 от 12.01.2023 г., от ответчика – ФИО2, доверенность № 2 от 09.01.2023 г.  

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 159, 162, 166-171, 176, 177,  180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ оставить без удовлетворения.  Заявление ответчика о зачёте встречных требований принять.  

Иск ООО " Региональное управление КМЗ " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Архитектурно-строительная компания " (ОГРН 

<

***>) о взыскании 815 701 руб. 53 коп. – неустойки  оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на ответчика. 

Взыскать с ООО " Архитектурно-строительная компания " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Региональное управление КМЗ " (ОГРН 

<

***>) расходы по уплате госпошли- ны в сумме 19 314 руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов