1 2111125_6709790  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-11571/23

г. Уфа

11 сентября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

некоммерческой организации фонд Республики Башкортостан по урегулированию  обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого  строительства (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурно-проектная фирма"  "Пирамида" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Технический заказчик  фонда развития территорий" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору по  выполнению проектно-изыскательских работ от 0106.2021г. № 03-11/2021 в размере 482  586 руб. 97 коп.  

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-проектная  фирма" "Пирамида" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу некоммерческой  организации фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств  застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 200 000 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-проектная  фирма" "Пирамида" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета госпошлину в размере 12 652 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Э.Р. Шамсутдинов