Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-3986/2024

16 сентября 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе  судьи Намятовой А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем  Кринчик Н.В, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества  с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный проектный  институт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628406,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «ШКОЛА»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628413, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, 

<

...>) о взыскании  30 780 648 рублей 86 копеек, встречному исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «ШКОЛА» к обществу с ограниченной  ответственностью «Архитектурно-строительный проектный институт» о взыскании  15 919 751 рубля,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора, на стороне ответчика Администрация города Сургута (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...>), общество с ограниченной ответственностью  «УДС-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 620100,  

<

...> стр. 23, офис 603),  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1 на основании решения от 12.04.2023, ФИО2  по доверенности от 05.02.2024 (посредством веб-конференции),  

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 06.05.2024 (посредством  веб-конференции),  

от третьего лица ООО «УДС-Проект» - ФИО4 по доверенности от  26.08.2024,  

от иных третьих лиц - не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный проектный институт» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ШКОЛА» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный  проектный институт» 43 741 391 рубль 55 копеек, в том числе 41 457 000 рублей –  задолженность, 2 284 391 рубль 55 копеек – неустойка, а также 191 997 рублей  43 копейки – судебные расходы по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ШКОЛА» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный  проектный институт» пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,  начисляемую на сумму задолженности 41 457 000 рублей, начиная с 26.03.2024  по день фактического исполнения обязательства. При частичном исполнении  обязательства указанная законная неустойка начисляется на оставшуюся сумму  долга.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «ШКОЛА» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный проектный институт» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ШКОЛА» неустойку в размере 7 697 124 рублей 66 копеек,  а также 49 606 рублей 13 копеек – судебные расходы по уплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. Произвести зачет встречных исковых требований. 

По результатам произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «ШКОЛА» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Архитектурно-строительный проектный институт» 36 186 658 рублей 19 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ШКОЛА»  из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 21 500 рублей,  уплаченную по платежному поручению от 04.06.2024 № 2098.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд  кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью  судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного  документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде  отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им  в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им  под расписку.  

Судья А.Р. Намятова