Арбитражный суд Челябинской области 

454000 г. Челябинск ул. Воровского, 2 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-37767/2019

г. Челябинск

02 марта 2020 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Ефимов А. В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Беленькой Я. С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Евразия Ойл», ОГРН  1187456011918, г. Челябинск,  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная  компания «УРАЛЭНЕРГО», ОГРН 1164756138630, г. Челябинск,  

о взыскании неустойки за период с 14.05.2019 по 27.08.2019 в сумме 658 644  руб. 72 коп,  

Руководствуясь ст. 110, 167, 168, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- строительная компания «УРАЛЭНЕРГО», ОГРН 1164756138630, г. Челябинск,  о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  удовлетворить, исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- строительная компания «УРАЛЭНЕРГО», ОГРН 1164756138630, г. Челябинск,  в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Евразия Ойл», ОГРН  1187456011918, г. Челябинск, неустойку за период с 14.05.2019 по 27.08.2019 в  сумме 53 480 руб. 36 коп, а также 19 799 руб. в возмещение расходов по  уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Евразия Ойл»,  ОГРН 1187456011918, г. Челябинск, из федерального бюджету уплаченную  платежным поручением № 142 от 29.08.2019 государственную пошлину в  сумме 2 875 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня  его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Судья А. В. Ефимов