23/2020-38327(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-4521/2020

город Саранск

10 августа 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи  

Кечуткиной И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём  судебного заседания Маркиной К.Р., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Проектный  институт "Мордовагропромпроект" (ОГРН 1021300978764, ИНН 1326034134)  

к государственному казенному учреждению "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН  1326134450)  

о взыскании задолженности в сумме 14115 руб., процентов за пользование  чужими денежными средствами в сумме 1297 руб. 10 коп.,  

при участии в заседании:  от истца: Пономаревой О.Е., представителя, доверенность от 13.01.2020, 

от ответчика: Плигузовой М.И., представителя, доверенность № 10/20 от  14.01.2020,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

взыскать с государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781,  ИНН 1326134450, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск,  

ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, оф.222, дата государственной регистрации  в качестве юридического лица 17.09.2002) в пользу акционерного общества  "Проектный институт "Мордовагропромпроект" (ОГРН 1021300978764, ИНН  1326034134, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская,  д.60, 6 этаж, дата государственной регистрации в качестве юридического лица  28.10.2002) задолженность в сумме 14115 руб., неустойку за период с по  23.01.2020 по 28.07.2020 в сумме 375 руб. 93 коп., всего ‒ 14490 руб. 93 коп.  

 Взыскать с государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781,  ИНН 1326134450, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск,  ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, оф.222, дата государственной регистрации  в качестве юридического лица 17.09.2002) в пользу акционерного общества  "Проектный институт "Мордовагропромпроект" (ОГРН 1021300978764, ИНН  1326034134, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская,  д.60, 6 этаж, дата государственной регистрации в качестве юридического лица  28.10.2002) неустойку, начисленную на задолженность в сумме 14115 руб. в  размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации, действующей на день фактической оплаты, за каждый день  просрочки, начиная с 29.07.2020 по день фактической уплаты долга.  

 Взыскать с государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781,  ИНН 1326134450, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск,  ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, оф.222, дата государственной регистрации  в качестве юридического лица 17.09.2002) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 2000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья И.А. Кечуткина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.07.2020 11:15:01

Кому выдана Кечуткина Ирина Александровна