086/2023-124122(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-5102/2023

г. Чебоксары

28 сентября 2023 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Филиппова Б.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Токаревым А.Н.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

акционерного общества "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация  Чувашской Республики", ОГРН:1022101268420 ИНН:2129047055, 428018, 

<

...>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "ПРАВОСТРОЙ", ОГРН:1202100001410  ИНН:2130217022, 428038, 

<

...>,  

о взыскании 2063852 руб. 78 коп., при участии от истца - ФИО1 по доверенности от 27.06.2023 № 112, 

от ответчика - ФИО2 по доверенности от 17.03.2023,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПРАВОСТРОЙ" в  пользу акционерного общества "Специализированный застройщик "Ипотечная  корпорация Чувашской Республики" 1 454 149 (Один миллион четыреста пятьдесят  четыре тысячи сто сорок девять) руб. 67 коп., в том числе 1 260 368 (Один миллион  двести шестьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 08 коп. долга, 59 867  (Пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 48 коп. неустойки за  просрочку возврата аванса за период с 23.03.2023 по 28.09.2023, 70 895 (Семьдесят  тысяч восемьсот девяносто пять) руб. 70 коп. неустойки за просрочку выполнения  работ за период с 01.02.2023 по 17.03.2023, 63 018 (Шестьдесят три тысячи  восемнадцать) руб. 40 коп. штрафа, а также 32 851 (Тридцать две тысячи восемьсот  пятьдесят один) руб. расходов по государственной пошлине. Начиная с 29.09.2023 по  

день фактической оплаты долга продолжить начисление и взыскание неустойки  исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.  

В остальной части в иске отказать. 

Возвратить акционерному обществу "Специализированный застройщик  "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" из федерального бюджета 468  (Четыреста шестьдесят восемь) руб. государственной пошлины, уплаченной по  платежному поручению от 21.06.2023 № 815.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Б.Н. Филиппов