6/2018-36366(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-3671/2018

г. Тюмень

23 апреля 2018 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев  единолично в открытом судебном заседании исковое заявление Комитета капитального  строительства администрации города Тобольска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Пальмира» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 584 191 рубль, и встречному иску общества с ограниченной  ответственностью «Пальмира» к Комитету капитального строительства администрации  города Тобольска о расторжении муниципального контракта № 4-КИС/17 от 04.07.2017,  руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» в пользу  Комитета капитального строительства администрации города Тобольска неустойку в  размере 98 258,77 рублей.  

В остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Расторгнуть муниципальный контракт № 4-КИС/17 от 04.07.2017 на оказание услуг  на разработку научно-проектной документации, заключенный между обществом с  ограниченной ответственностью «Пальмира» и Комитетом капитального строительства  администрации города Тобольска.  

Взыскать с Комитета капитального строительства администрации города Тобольска в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» государственную  пошлину в размере 6000 рублей.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого:  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» в пользу  Комитета капитального строительства администрации города Тобольска неустойку в  размере 92 258,77 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 3930 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Тюменской области.  

 Судья Михалева Е.В.  

Код для входа в режим ограниченного доступа: